




下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________建筑工程安装协议的重点内容鉴于业主委托承包商进行建筑工程安装,双方经协商一致,特订立本协议,以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程内容:_______1.4工程规模:_______1.5工程预算:_______第二条承包商义务2.1承包商应按照本协议约定的工程内容、工程规模和工程预算,完成该项工程的施工。2.2承包商应按照约定的工期完成工程。若因特殊情况需延长工期,应提前向业主申请,并与业主协商一致。2.3承包商应保证工程质量,确保工程安全,并按照相关法律法规及国家标准进行施工。2.4承包商应承担工程过程中产生的所有费用,包括但不限于材料费、人工费、设备费等。2.5承包商应承担因施工原因导致的其他单位或个人损失的责任。第三条业主义务3.1业主应按照本协议约定的工程预算,向承包商支付工程款项。3.2业主应按照约定提供施工场地,并确保施工场地满足工程所需的条件。3.3业主应协助承包商办理与工程相关的审批、验收等手续。3.4业主应按照约定的工期要求,及时提供所需的材料、设备等。3.5业主应承担因自身原因导致工程进度延误的责任。第四条工程款项及支付方式4.1工程款项:本工程预算为_______元,其中包括材料费、人工费、设备费等。4.2支付方式:业主应按照约定的付款节点,向承包商支付相应的工程款项。4.3付款节点:工程进度达到约定的_______时,业主应支付相应的工程款项。4.4工程款项的支付,应以书面形式确认,并加盖双方的公章。第五条工期延误及违约责任5.1工期延误:(1)如因承包商原因导致工期延误,承包商应承担相应的违约责任。(2)如因业主原因导致工期延误,业主应承担相应的违约责任。5.2违约责任:(1)承包商延误工期,应按照延误天数向业主支付违约金,违约金计算方式为:每天违约金金额为工程预算的_______%。(2)业主未按约定支付工程款项,承包商有权拒绝继续施工,并按照延误天数向业主支付违约金,违约金计算方式同上。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为_______年。7.2本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(业主):乙方(承包商):签订日期:_______年_______月_______日注意事项:1.工程项目的合法性:确保工程项目的合法性,包括相关审批手续的办理,避免因非法施工导致的法律责任。2.工程预算和款项支付:明确工程预算和款项支付的具体金额和时间节点,确保双方权益。3.工期延误和违约责任:约定工期延误的违约责任,包括违约金的计算方式和支付责任。4.工程质量和安全:承包商应保证工程质量,确保工程安全,按照相关法律法规及国家标准进行施工。5.合同的履行和变更:双方应严格按照合同约定履行各自义务,如需变更合同内容,应通过协商一致并书面确认。解决办法:1.友好协商:双方在履行合同过程中发生争议时,应通过友好协商解决。2.法律途径:若协商不成,双方可以选择向有管辖权的人民法院提起诉讼,通过法律途径解决争议。关键词语的法律名词解释:1.建筑工程安装协议:指甲方(业主)与乙方(承包商)就建筑工程安装项目达成的一致协议。2.工程预算:指根据工程设计方案和施工要求,预先计算出的工程所需材料、人工、设备等费用的总和。3.工期延误:指工程实际完成时间超过约定的合同工期时间。4.违约金:指当一方未履行合同约定的义务时,按照一定比例计算出的违约责任金额。5.争议解决:指当双方在履行合同过程中发生分歧时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等手段,解决双方争议的过程。特殊应用场合:1.业主是忙碌的企业家,希望承包商能够提供详细的工程进度报告和预算使用情况,以便他随时了解工程情况。补充条款:承包商需每周五向甲方提供本周工程进度报告和预算使用情况,并在遇到重大问题时及时汇报。2.承包商是第一次与该业主合作,业主希望有更多的监督和沟通,以确保工程质量和进度。补充条款:甲方有权在施工期间对施工现场进行定期检查,并要求乙方提供工程进度和质量的详细信息。同时,双方应定期召开会议,讨论工程进展和解决可能出现的问题。3.工程涉及到新技术的应用,业主希望有更多的解释和培训。补充条款:乙方应对新技术的应用向甲方提供详细的解释和培
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 临床皮内注射技术
- 税务师考试东奥课件
- 中国广告发布行业市场调查研究及投资前景预测报告
- 中国农药杀菌剂行业市场调查报告
- 2025年中国手袋线行业市场发展前景及发展趋势与投资战略研究报告
- 回复反射器行业深度研究分析报告(2024-2030版)
- 中国城市经营行业市场发展现状及前景趋势与投资分析研究报告(2024-2030)
- 2025年中国小曲酒行业市场深度调研分析及投资前景研究预测报告
- 2025年 煤矿特种作业人员采煤机司机考试练习题附答案
- 2025年中国预焙阳极行业发展监测及市场发展潜力预测报告
- LY/T 1787-2016非结构用集成材
- GB/T 3880.3-2012一般工业用铝及铝合金板、带材第3部分:尺寸偏差
- GB/T 1503-2008铸钢轧辊
- GB/T 12729.1-2008香辛料和调味品名称
- GB/T 1228-2006钢结构用高强度大六角头螺栓
- GB 4404.3-2010粮食作物种子第3部分:荞麦
- 【精品】高三开学励志主题班会课件
- 套管培训大纲课件
- 绿化施工进度网络图
- 机房接地方案
- 监理平行检查记录表格模板
评论
0/150
提交评论