




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________水利工程改造承包合同第一条工程概况1.1本项目位于_______(详细地址),主要包括_______(工程内容简要描述,如:水库加固、河道整治、灌溉系统改造等)。1.2工程规模:_______(工程规模描述,如:工程占地面积、施工长度、设计流量等)。1.3工程质量标准:_______(按照国家或行业相关标准填写,如:合格、优良等)。1.4工程合同价款:人民币(大写):_______元整(小写):_______元。第二条承包商义务2.1承包商应按照本合同约定的工程内容、规模、质量标准完成本项目。2.2承包商应按照约定的工期完成本项目。如因承包商原因导致工期延误,应按约定向业主支付违约金。2.3承包商应承担本项目的安全生产责任,确保工程安全无事故。2.4承包商应承担本项目的环境保护责任,确保工程环保达标。2.5承包商应按照约定向业主提供工程进度报告、质量报告等相关资料。第三条业主义务3.1业主应按照本合同约定向承包商支付工程价款。3.2业主应按照约定提供施工场地、施工条件、施工图纸等相关资料。3.3业主应协助承包商办理本项目所需的各类审批手续。3.4业主应对承包商在施工过程中遇到的问题给予及时解决。第四条工期4.1本项目的工期为_______日,自合同签订之日起计算。4.2如因不可抗力等原因导致工期延误,双方可协商顺延工期。4.3双方应在本项目完工后共同进行验收。验收合格的,业主应在验收合格之日起_______日内向承包商支付工程价款。第五条工程价款及支付5.1本项目的工程价款为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。5.2业主应按照本合同约定的付款节点向承包商支付工程价款。5.3承包商完成本项目且经验收合格后,业主应向承包商支付剩余工程价款。5.4支付方式:_______(支付方式,如:银行转账、现金等)。第六条违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。6.2承包商未按照约定工期完成本项目的,应按约定向业主支付违约金。6.3业主未按照约定支付工程价款的,应按约定向承包商支付违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至本项目验收合格且工程价款支付完毕之日终止。甲方(业主):__________乙方(承包商):__________签订日期:_______年_______月_______日注意事项及解决办法:1.注意事项:(1)双方在签订合同时,应确保合同内容完整、明确,避免因合同条款不完善导致的纠纷。(2)双方应严格按照合同约定的工期、质量标准、工程内容等履行各自的权利和义务。(3)业主应按照约定向承包商支付工程价款,确保工程顺利进行。(4)承包商应按照约定完成工程项目,确保工程质量、安全、环保等达到相关标准。(5)双方应保持良好沟通,及时解决项目中出现的问题,确保工程顺利进行。2.解决办法:(1)如双方在履行合同过程中发生争议,通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。(2)如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。关键词语的法律名词解释:1.合同法:是指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称,包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的法律规定。2.建筑法:是指调整建筑活动中各方主体之间关系的法律规范总称,包括建筑工程的规划、设计、施工、监理等方面的法律规定。3.不可抗力:是指在合同履行过程中,无法预见、无法避免、无法克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。4.违约金:是指一方不履行合同约定的义务,应当按照约定向守约方支付的金钱。5.验收:是指业主、承包商双方对已完成的建设工程进行查验、评估,确认工程质量、安全、环保等方面是否符合约定标准的过程。6.管辖权:是指法院对特定案件进行审判的权力。有管辖权的法院是指根据法律规定,对特定案件具有审判权的法院。特殊应用场合及补充条款:1.工程变更:如遇设计变更、工程量增减等情形,双方应协商一致,并根据实际情况调整合同价款和工期。2.不可抗力:如工程项目所在地区发生自然灾害、社会事件等不可抗力因素,导致工程无法按约定进度进行,双方应协商顺延工期,并互相承担相应责任。3.工程质量争议:如工程项目验收过程中,双方对工程质量存在异议,应共同委托具有资质的第三方检测机构进行检测,并根据检测结果协商解决。4.安全事故:如在施工过程中发生安全事故,承包商应立即报告业主,并按照相关法律法规和安全生产要求进行处理。安全事故处理完毕后,承包商应承担相应的事故赔偿责任。5.环境保护:如工程项目施工过程中对周边环境造成污染,承包商应承担相应的环保责任和赔偿责任。附件列表:1.工程设计图纸和技术规范书2.施工方案和施工组织设计3.工程量清单和报价单4.工程验收标准和质量保证书5.安全生产责
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 药品连锁进场管理制度
- 药店不良事件管理制度
- 药店商品盘点管理制度
- 药店药品处方管理制度
- 营业场所现场管理制度
- 设备保养报告管理制度
- 设备外包维修管理制度
- 设备损坏赔偿管理制度
- 设备泄露分级管理制度
- 设备维修保养管理制度
- 2025年北京丰台区九年级中考二模英语试卷试题(含答案详解)
- 新生儿收治流程规范与实施
- T/CBMCA 017-2021建筑用覆膜钢板
- 《重症监护病房的临终关怀和姑息治疗指南》解读
- 2025年初中地理会考试卷
- 中国钛基复合材料行业市场前景预测及投资价值评估分析报告
- 2024年江苏省无锡市中考历史真题(原卷版)
- 三级营养师考试复习重点题(附答案)
- 重庆市沙坪坝区2023-2024学年四年级下学期语文期末试卷(含答案)
- 2025装配式混凝土居住建筑首个标准层段联合验收规程
- 安全领导力与执行力经典培训课件
评论
0/150
提交评论