2024施工合同条款工程风险与保险

合同编号：__________鉴于甲乙双方同意按照平等、自愿、公平、诚信的原则，签订本合同，并明确双方的权利和义务，经协商一致，特订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程总价：____________________第二条工程风险与保险2.1甲方应承担的风险：（1）因政策调整、法律法规变化导致工程变更或停工的风险；（2）因甲方提供的施工图纸、技术要求不准确或与实际情况不符导致工程变更或返工的风险；（3）因甲方原因导致工程延期或暂停的风险；（4）其他双方约定的甲方应承担的风险。2.2乙方应承担的风险：（1）因乙方施工方案不合理、施工质量不达标导致工程变更或返工的风险；（2）因乙方原因导致工程延期或暂停的风险；（3）其他双方约定的乙方应承担的风险。2.3保险：（1）乙方应按照甲方的要求，为施工过程中可能发生的人身伤亡、财产损失等购买相应的保险，并承担保险费用；（2）保险合同应明确规定甲方为第一受益人；（3）乙方应在工程开始前将保险单据提交甲方备案。第三条合同的履行3.1甲方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求，提供施工图纸、技术要求、工程材料等，并支付合同价款；3.2乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求，完成工程施工，并承担施工过程中的风险；3.3甲方应按照合同约定，对乙方施工过程进行监督、检查，并提出合理化建议；3.4乙方应接受甲方及相关部门的监督、检查，对检查出的问题及时整改。第四条合同的变更、解除和终止4.1合同的变更：（1）合同变更应书面签订，并明确变更内容、变更价款等；（2）合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议；（3）合同变更不得损害国家利益、社会公共利益。4.2合同的解除：（1）合同解除应书面签订，并明确解除原因、解除时间等；（2）合同解除导致乙方工程，甲方有权要求乙方承担违约责任；（3）合同解除后，双方应按照合同约定处理善后事宜。4.3合同的终止：（1）合同终止应书面签订，并明确终止原因、终止时间等；（2）合同终止后，乙方应按照合同约定，将工程交付甲方，并办理相关手续；（3）合同终止后，双方应按照合同约定处理善后事宜。第五条违约责任5.1甲乙双方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿对方造成的损失；5.2甲乙双方违反法律法规、政策规定的，应承担相应的法律责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；6.2协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日止；7.3本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守国家法律法规，确保合同的合法性、有效性。如发现合同内容违反法律法规，双方应立即协商修改，确保合同合法有效。2.甲乙双方应按照合同约定的时间和质量要求，履行各自的义务。如一方未能按约定履行义务，应承担违约责任，赔偿对方造成的损失。3.合同履行过程中，如需变更、解除或终止合同，应书面签订相关协议，并明确变更、解除或终止的原因、时间等。合同变更、解除或终止后，双方应按照约定处理善后事宜。4.甲乙双方应严格按照合同约定的工程风险与保险条款执行。如发生保险事故，乙方应及时通知甲方，并按照保险合同约定进行理赔。5.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。3.工程风险：指在工程实施过程中，可能对工程造成损失的各种不确定性因素。4.保险：指为防范工程风险，乙方按照甲方要求购买的人身伤亡、财产损失等保险。5.违约责任：指合同一方未履行合同义务或履行义务不符合约定，应承担的民事责任。6.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。7.合同履行：指合同双方按照合同约定，履行各自的权利和义务的过程。8.工程变更：指在工程实施过程中，因政策调整、技术要求变化等原因，导致工程内容、工程量、工程进度等发生改变。9.工程验收：指工程完成后，甲乙双方按照合同约定进行的质量、安全、功能等方面的检查、评估和确认。10.理赔：指保险事故发生后，保险公司根据保险合同约定，对被保险人遭受的损失进行赔偿的行为。应用场合：1.适用于各类施工合同，如房屋建筑、基础设施建设、装饰装修等工程。2.适用于甲方为发包人，乙方为承包人的合同关系。3.适用于工程风险与保险相关的合同条款。补充条款：1.工程范围及具体内容：详细描述工程项目的范围、工程量、施工内容等。2.工程进度计划：明确工程的开工日期、竣工日期及关键节点。3.工程质量标准：按照国家相关标准或行业标准约定工程质量要求。4.工程材料要求：明确工程所需材料的种类、规格、质量等要求。5.安全生产要求：遵守国家安全生产法律法规，确保工程施工安全。6.价款支付方式及时间：约定价款的支付比例、支付时间及支付方式。7.违约责任及赔偿方式：具体约定违约行为及相应的赔偿方式。8.争议解决方式：明确双方在发生争议时选择的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。附件列表：1.施工图纸和技术要求：包括工程的设计图纸、施工图纸及相关技术文件。2.工程量清单：详细列出工程项目的工程量及报价。