2024年度合肥地铁防水工程设计与施工分包协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度合肥地铁防水工程设计与施工分包协议本合同目录一览1.工程概述与分包范围1.1工程地点1.2工程规模1.3分包工程内容1.4分包工程量2.分包商资质与义务2.1分包商资质要求2.2分包商义务与责任2.3分包商项目管理3.设计与施工要求3.1设计标准与规范3.2施工方案与工艺3.3工程质量控制3.4工程进度计划4.合同价格与支付4.1合同总价4.2价格调整机制4.3支付方式与时间4.4发票与税务5.工期与违约责任5.1工程完工日期5.2违约责任与处罚5.3工期延误的处理6.保险与安全6.1分包商保险要求6.2安全生产管理6.3安全事故处理7.变更与调整7.1变更程序7.2变更费用与时间调整7.3双方协商一致的变更8.争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点与机构8.3诉讼管辖法院9.合同解除9.1合同解除条件9.2解除合同的程序9.3解除合同后的权益处理10.一般条款10.1合同的生效与终止10.2双方信息保密10.3法律适用与解释11.附件11.1设计文件11.2施工图纸11.3技术规范11.4其他相关文件12.分包商人员名单12.1分包商项目管理团队12.2关键技术岗位人员12.3施工队伍与管理人员13.双方代表与联系方式13.1双方授权代表13.2联系方式与通知义务14.签署页14.1双方签署盖章14.2签署日期第一部分：合同如下：第一条工程概述与分包范围1.1工程地点本合同项下的合肥地铁防水工程位于合肥市地铁线路，具体工程地点由甲方指定。1.2工程规模本合同项下的合肥地铁防水工程包括但不限于站厅、站台、区间隧道、出入段线等区域的防水设计与施工。1.3分包工程内容分包商应按照甲方的要求，完成合肥地铁防水工程的设计、施工、验收及保修等工作。1.4分包工程量具体工程量根据实际工程需求确定，由甲方提供详细工程量清单。第二条分包商资质与义务2.1分包商资质要求分包商应具备中华人民共和国建设部核发的相应资质证书，且在有效期内。2.2分包商义务与责任分包商应按照合同约定完成工程，保证工程质量、安全、进度等目标的实现。2.3分包商项目管理分包商应指定项目经理负责本项目，并对项目进行全面管理。项目经理应具备相关资质并具备丰富的项目管理经验。第三条设计与施工要求3.1设计标准与规范分包商应按照国家和地方的相关法律法规、标准规范进行设计，并提交完整的设计文件。3.2施工方案与工艺分包商应根据设计文件制定详细的施工方案和工艺，并报甲方审批。3.3工程质量控制分包商应建立完善的质量管理体系，确保工程质量符合设计要求和标准。3.4工程进度计划分包商应制定详细的工程进度计划，并按照计划完成施工任务。第四条合同价格与支付4.1合同总价本合同总价根据实际工程量及分包商报价确定，具体金额在合同附件中详细列出。4.2价格调整机制合同履行过程中，如遇材料价格变动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。4.3支付方式与时间甲方按照工程进度和质量情况，分阶段支付分包商工程款项。具体支付方式与时间在合同附件中详细列出。4.4发票与税务分包商应向甲方提供合法的税务发票，并依法纳税。第五条工期与违约责任5.1工程完工日期本合同项下的工程应在约定的工期内完成，具体完工日期在合同附件中明确。5.2违约责任与处罚分包商如未能按约定完成工程，应承担违约责任，具体违约金等处罚措施在合同附件中详细列出。5.3工期延误的处理如因不可抗力等因素导致工期延误，双方可协商调整工期，并有权根据实际情况调整合同价格。第六条保险与安全6.1分包商保险要求分包商应按照甲方的要求，办理工程保险，并将保险单据提交甲方审核。6.2安全生产管理分包商应制定完善的安全生产管理制度，并严格执行。6.3安全事故处理如发生安全事故，分包商应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。第八条变更与调整8.1变更程序甲方如需对工程进行变更，应向分包商发出书面变更通知，并在通知中明确变更内容、范围、时间等要求。8.2变更费用与时间调整分包商收到变更通知后，应根据变更内容重新编制施工方案和进度计划，并报甲方审批。变更导致的费用与时间调整，双方可协商确定。8.3双方协商一致的变更如双方在变更过程中达成一致，可签订补充协议，明确变更内容及其相关事项。第九条争议解决9.1争议解决方式如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点与机构双方同意将争议提交至甲方所在地仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3诉讼管辖法院如双方约定通过诉讼解决争议，甲方所在地人民法院具有管辖权。第十条一般条款10.1合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行完毕后自行终止。10.2双方信息保密双方应对合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。10.3法律适用与解释本合同适用中华人民共和国法律，如有争议，由双方共同委托的律师进行解释。第十一条附件11.1设计文件分包商应按照甲方要求提交设计文件，包括设计说明书、施工图纸等。11.2施工图纸分包商应按照设计文件编制施工图纸，并提交甲方审批。11.3技术规范分包商应按照甲方要求提供技术规范，以确保工程质量。11.4其他相关文件双方认为有必要约定的其他文件，包括但不限于安全防护措施、环境保护措施等。第十二条分包商人员名单12.1分包商项目管理团队分包商应向甲方提交项目管理团队名单，包括项目经理、技术负责人、施工负责人等。12.2关键技术岗位人员分包商应向甲方提交关键技术岗位人员名单，并确保这些人员具备相关资质和经验。12.3施工队伍与管理人员分包商应向甲方提交施工队伍与管理人员的名单，并确保施工人员具备相应的技能和经验。第十三条双方代表与联系方式13.1双方授权代表双方应指定授权代表，负责合同履行过程中的沟通与协调。13.2联系方式与通知义务双方应保持联系方式的畅通，并确保对方能够及时收到通知。第十四条签署页14.1双方签署盖章本合同自双方代表签字盖章之日起生效。14.2签署日期本合同签署日期为2024年。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同工程的其他主体，包括但不限于咨询机构、监理单位、材料供应商、施工分包商等。15.2第三方介入程序当甲乙方根据本合同需要第三方介入时，应提前书面通知对方，并在合同中明确第三方的角色、职责和权利。15.3第三方责任界定第三方介入后，甲乙方应与第三方明确责任界限，确保第三方按照约定履行合同义务，并对其行为承担相应责任。第十六条第三方义务与责任16.1第三方义务第三方应按照甲乙方的要求，提供相应的服务或产品，并确保其质量、安全、进度等满足合同要求。16.2第三方责任第三方对其提供的服务或产品负责，并应对因其原因导致的工程损失承担赔偿责任。16.3第三方责任限额甲乙方与第三方可约定责任限额，具体限额在合同附件中明确。如未约定，第三方责任限额应根据法律规定和行业惯例确定。第十七条第三方与甲乙方的关系17.1第三方与甲方关系17.2第三方与乙方关系第三方应尊重乙方的合法权益，按照乙方要求提供服务或产品。17.3第三方与其他各方关系第三方应与其他参与方保持协作关系，共同推进工程进展。第十八条第三方违约处理18.1第三方违约如第三方未能履行合同义务，甲乙方均有权要求第三方承担违约责任。18.2第三方违约处理甲乙方与第三方应协商处理违约事宜，如协商不成，甲乙方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。18.3第三方违约赔偿第三方应根据违约程度，向甲乙方支付违约金或其他赔偿金额，具体金额在合同附件中明确。第十九条第三方退出19.1第三方退出的条件如第三方因故需退出合同，应提前书面通知甲乙方，并办理相关手续。19.2第三方退出后的责任第三方退出后，应对其参与合同期间的行为承担相应责任，并确保工程顺利进行。19.3第三方退出后的赔偿如第三方退出导致甲乙方损失，第三方应根据合同约定承担赔偿责任。第二十条附件补充20.1第三方相关文件甲乙方与第三方签订的补充协议、第三方提供的资质证明、第三方责任限额等文件，均作为本合同附件，具有同等法律效力。20.2第三方介入后的修改本合同履行过程中，如需要修改或补充第三方相关内容，甲乙方应签订书面补充协议，并报甲方审批。第二十一条合同的生效与终止21.1合同的生效本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。21.2合同的终止本合同履行完毕后自行终止。21.3第三方介入后的合同终止如第三方提前退出或违约导致合同无法履行，本合同可根据甲乙方协商一致提前终止。第二十二条争议解决22.1争议解决方式如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。22.2仲裁地点与机构双方同意将争议提交至甲方所在地仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。22.3诉讼管辖法院如双方约定通过诉讼解决争议，甲方所在地人民法院具有管辖权。第二十三条一般条款23.1合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行完毕后自行终止。23.2双方信息保密双方应对合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。23.3法律适用与解释本合同适用中华人民共和国法律，如有争议，由双方共同委托的律师进行解释。第二十四条签署页24.1双方签署盖章本合同自双方代表签字盖章之日起生效。24.2签署日期本合同签署日期为2024年。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：设计文件详细说明：包括设计说明书、施工图纸等，应符合国家相关标准规范，并由甲方审批。附件2：施工图纸详细说明：根据设计文件编制的施工图纸，应详细标注施工工艺、材料要求等，并报甲方审批。附件3：技术规范详细说明：包括工程所需的技术规范和要求，用以指导施工过程，确保工程质量。附件4：安全防护措施详细说明：针对工程施工过程中可能存在的安全风险，制定的安全防护措施，包括但不限于施工现场安全管理、个人防护装备要求等。附件5：环境保护措施详细说明：针对工程施工过程中可能对环境造成的影响，制定的环境保护措施，包括但不限于废水处理、废弃物处理等。附件6：第三方资质证明详细说明：第三方的资质证明文件，包括但不限于营业执照、资质证书等，用以证明第三方具备相应的服务能力。附件7：第三方责任限额详细说明：明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等。附件8：第三方介入协议详细说明：明确第三方介入的具体协议，包括但不限于第三方职责、权利、义务等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付工程款项，或支付款项不符合合同约定。2.乙方未按约定完成工程，或工程质量不符合合同要求。3.第三方未按约定提供服务或产品，或服务质量不符合合同要求。4.任何一方未履行合同约定的义务，或违反合同条款。责任认定标准：1.甲方未按约定时间支付工程款项，或支付款项不符合合同约定，应支付违约金，并承担因此造成的乙方损失。2.乙方未按约定完成工程，或工程质量不符合合同要求，应承担违约责任，包括但不限于重新施工、支付违约金等。3.第三方未按约定提供服务或产品，或服务质量不符合合同要求，应承担违约责任，包括但不限于重新提供服务、支付违约金等。4.任何一方未履行合同约定的义务，或违反合同条款，应承担违