2024年度打水井工程招投标合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度打水井工程招投标合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1招投标人信息1.2承包人信息1.3工程定义第二条：合同标的及范围2.1工程标的2.2工程范围2.3工程量及质量标准第三条：合同价格及支付方式3.1合同价格3.2价格调整机制3.3支付方式及时间第四条：工期及进度4.1合同工期4.2工程进度计划4.3工期延误及延长第五条：质量与检验5.1工程质量标准5.2检验程序及方法5.3质量问题的处理第六条：合同的履行与维护6.1合同履行地点及方式6.2合同维护及协调6.3违约责任及赔偿第七条：安全与环保7.1安全生产要求7.2环保标准及措施7.3安全事故的处理第八条：变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更与解除的程序第九条：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼地点及机构9.3争议解决的时间限制第十条：保密条款10.1保密信息的定义及范围10.2保密责任的履行10.3保密信息的披露及例外第十一条：不可抗力11.1不可抗力的定义及范围11.2不可抗力事件的应对11.3不可抗力事件的后果处理第十二条：合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件及后果第十三条：法律适用及争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式13.3适用法律的法院或仲裁机构第十四条：其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同修改及替代第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1招投标人信息招投标人为中华人民共和国省市县水利局，地址为省市县路号，邮政编码为，联系人：，联系电话：。1.2承包人信息承包人为中华人民共和国省市县建筑安装工程有限公司，地址为省市县路号，邮政编码为，联系人：，联系电话：。1.3工程定义第二条：合同标的及范围2.1工程标的本合同的工程标的是指承包人按照招投标文件及本合同约定，完成工程的设计、施工、设备供应、安装、调试、验收合格并交付使用的一系列工作。2.2工程范围本合同的工程范围包括：水井的新建及配套设施的安装，具体工程量及工程内容详见招投标文件及本合同附件。2.3工程量及质量标准工程量及质量标准详见招投标文件及本合同附件。工程质量应符合国家及行业相关标准，并满足招投标文件及本合同约定的质量要求。第三条：合同价格及支付方式3.1合同价格本合同总价款为人民币元整（大写：人民币元整），具体金额及支付方式详见本合同附件。3.2价格调整机制合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，造成工程成本变化的，双方可协商调整合同价格。具体调整方式及金额计算详见本合同附件。3.3支付方式及时间支付方式为银行转账，支付时间为工程进度达到约定比例后，经发包人验收合格后七个工作日内。具体支付比例、时间及条件详见本合同附件。第四条：工期及进度4.1合同工期本合同约定的工期为X个月，自双方签订合同之日起计算。4.2工程进度计划承包人应按照招投标文件及本合同约定的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。具体工程进度计划及要求详见本合同附件。4.3工期延误及延长如承包人原因导致工期延误的，应按照本合同约定承担违约责任。如非承包人原因导致工期延误的，双方可协商延长工期，具体延长工期及费用承担方式详见本合同附件。第五条：质量与检验5.1工程质量标准本合同约定的工程质量标准应符合国家及行业相关标准，具体质量要求详见招投标文件及本合同附件。5.2检验程序及方法工程质量检验应按照招投标文件及本合同约定的程序和方法进行。检验合格的工程视为达到合同约定的质量标准。具体检验程序及方法详见本合同附件。5.3质量问题的处理如工程出现质量问题，承包人应负责及时修复，并承担修复费用。如工程质量问题导致发包人损失的，承包人应承担相应的赔偿责任。具体质量问题处理方式及赔偿标准详见本合同附件。第六条：合同的履行与维护6.1合同履行地点及方式本合同履行地点为工程所在地。合同履行方式为承包人按照招投标文件及本合同约定，完成工程的施工及验收。6.2合同维护及协调双方应共同维护合同的履行，加强沟通协调，确保工程顺利进行。如发生合同履行过程中的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可按照本合同约定的争议解决方式处理。6.3违约责任及赔偿违反本合同约定的一方，应承担违约责任，向守约方支付违约金。造成对方损失的，还应承担赔偿责任。具体违约责任及赔偿标准详见本合同附件。第八条：变更与解除8.1合同变更条件合同履行过程中，如因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容发生变化的，双方可协商变更合同。8.2合同解除条件（1）双方同意解除合同；（2）承包人严重违约，发包人要求解除合同；（3）不可抗力导致合同无法履行。8.3变更与解除的程序合同变更或解除应由双方协商一致，并签订书面协议。合同变更协议应明确变更内容、范围、价格、工期等相关事项。合同解除协议应明确解除原因、解除时间、解除后的责任处理等事项。第九条：争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼地点及机构如双方同意仲裁解决争议，应提交至工程所在地仲裁委员会进行仲裁。如选择诉讼，应向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。9.3争议解决的时间限制双方应在争议发生之日起三个月内解决争议，超过期限的，双方均可向法院提起诉讼。第十条：保密条款10.1保密信息的定义及范围保密信息是指合同履行过程中双方泄露的、不为公众所知的、具有商业价值的信息，包括技术秘密、商业秘密、合同内容等。10.2保密责任的履行双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。保密责任的履行期限自合同签订之日起计算，至合同解除或终止之日起五年内有效。10.3保密信息的披露及例外（1）根据法律、法规、政策要求必须披露的；（2）经双方同意披露的；（3）为履行合同，向第三方披露，但需承担同等的保密责任。第十一条：不可抗力11.1不可抗力的定义及范围不可抗力是指合同履行过程中发生的、无法预见、无法避免、无法克服且对履行合同产生重大影响的事件，包括自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力事件的应对双方应积极采取措施，减少不可抗力事件的影响。如不可抗力事件导致合同无法履行，双方应协商解决。11.3不可抗力事件的后果处理因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方可协商解除或变更合同。如双方同意解除合同，承包人应按照本合同约定承担相应的违约责任。第十二条：合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同变更程序合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。合同变更协议经双方签字（或盖章）后生效。12.3合同终止条件及后果合同终止的条件如下：（1）合同约定的工程全部完成，并经发包人验收合格；（2）双方同意终止合同；（3）不可抗力导致合同无法履行。合同终止后，承包人应按照本合同约定承担相应的违约责任。第十三条：法律适用及争议解决13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式如双方同意仲裁解决争议，应提交至工程所在地仲裁委员会进行仲裁。如选择诉讼，应向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。13.3适用法律的法院或仲裁机构如选择诉讼，适用法律的法院为工程所在地有管辖权的人民法院。如选择仲裁，仲裁机构为工程所在地仲裁委员会。第十四条：其他条款14.1合同附件本合同附件包括招投标文件、工程设计文件、工程量清单、价格清单等。附件与本合同具有同等法律效力。14.2补充协议双方可以在合同履行过程中签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同修改及替代本合同的任何修改、补充均需双方书面同意，并经双方签字（或盖章）后生效。未经双方书面同意，任何一方不得擅自修改或替代本合同。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方定义及责任1.1第三方定义第三方是指除甲乙方之外的，参与或关联本合同履行过程的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、材料供应商、施工分包商等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定及法律规定，履行其职责，确保工程顺利进行。如第三方未履行职责或造成损失，应承担相应的责任。1.3第三方权利第三方在履行合同过程中，有权根据合同约定及法律规定，获得相应的权益。第二条：第三方介入的程序及条件2.1第三方介入程序第三方介入应遵循合同约定及法律规定，甲乙双方应与第三方签订相应的合同或协议，明确双方的权利义务。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：（1）第三方具备合同约定的资质及能力；（2）第三方与甲乙双方达成一致，签订相应的合同或协议；（3）第三方介入不违反法律法规及合同约定。第三条：第三方责任限额3.1第三方责任限额的定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中，因其原因导致合同损失的最高赔偿限额。3.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同金额、工程风险等因素，由甲乙双方协商确定，并在合同中予以明确。3.3第三方责任限额的调整第三方责任限额如需调整，应由甲乙双方协商一致，并在合同中予以修改。第四条：第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方的关系基于合同约定及法律规定，第三方应独立承担合同约定的责任，甲乙双方不承担第三方的原因导致的损失。4.2第三方与甲乙方沟通协调第五条：第三方违约处理5.1第三方违约的定义及处理第三方违反合同约定或法律法规的，应承担违约责任。甲乙双方有权要求第三方履行合同约定，或承担相应的赔偿责任。5.2第三方违约的赔偿责任第三方因违约导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。赔偿金额根据合同约定、损失程度等因素，由甲乙双方协商确定。5.3第三方违约的解除合同第三方严重违约，导致合同无法履行或履行无意义的，甲乙双方有权解除合同，并追究第三方的违约责任。第六条：第三方介入对合同其他各方的影响6.1第三方介入不影响甲乙双方的合同关系第三方介入不影响甲乙双方之间的合同关系，甲乙双方应按照本合同约定履行各自的义务。6.2第三方介入不影响其他合同方的权益第三方介入不得影响其他合同方的权益，如分包商、供应商等。6.3第三方介入后的合同修改及补充第三方介入后，如需修改或补充本合同，应由甲乙双方协商一致，并在合同中予以明确。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.招投标文件：包括招标公告、招标文件、投标文件、中标通知书等。2.合同文本：包括本合同、附件、补充协议等。3.工程设计文件：包括施工图纸、设计说明书、设计变更通知等。4.工程量清单：包括工程量计算书、工程量清单及说明等。5.价格清单：包括材料价格、人工费用、机械使用费等。6.工程进度计划：包括施工进度计划、各阶段完成时间等。7.质量标准及检验方法：包括工程质量标准、检验程序、检验方法等。8.安全及环保措施：包括安全生产计划、环保措施、应急预案等。9.变更及解除合同协议：包括合同变更、解除的协议文本。10.争议解决协议：包括争议解决方式、仲裁或诉讼的协议文本。11.保密协议：包括保密信息范围、保密期限、保密责任等。12.不可抗力事件报告：包括不可抗力事件的报告、证明文件等。13.验收报告：包括工程竣工验收报告、质量检验报告等。14.结算报告：包括工程结算报告、费用支付报告等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约行为：（1）未按约定时间完成工程；（2）工程质量不符合约定标准；（3）未按约定提供相关资料或文件；（4）未按约定履行合同义务；（5）擅自变更工程内容或范围。