二零二四年度港口码头锚杆工程承包合同

二零二四年度港口码头锚杆工程承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1承包商定义1.2业主定义1.3锚杆工程定义第二条工程范围与内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程时间安排第三条工程质量标准3.1施工质量标准3.2材料质量标准3.3验收标准第四条工程价格与支付4.1工程总价4.2支付方式4.3支付时间表第五条工期延误5.1工期延误的责任5.2工期延误的赔偿第六条材料与设备供应6.1承包商提供的材料与设备6.2业主提供的材料与设备6.3材料与设备的使用与管理第七条施工安全7.1安全管理7.2安全事故处理7.3安全培训与教育第八条环境保护8.1环境保护措施8.2环保责任8.3环保检查与监督第九条合同的变更与解除9.1合同变更的条件9.2合同解除的条件第十条违约责任10.1承包商违约10.2业主违约第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构第十二条合同的生效、修改与终止12.1合同生效条件12.2合同修改12.3合同终止第十三条一般条款13.1合同的履行与监督13.2信息的保密13.3法律适用与争议解决第十四条附件14.1工程图纸14.2技术规范14.3工程量清单第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1承包商定义1.2业主定义1.3锚杆工程定义本合同中的锚杆工程是指在港口码头建设中，为实现码头稳定和安全，采用锚杆技术进行地基处理的一系列工程活动，包括但不限于锚杆的设计、施工、检验、维修等工作。第二条工程范围与内容2.1工程概述本合同约定的锚杆工程包括：码头前沿线锚杆、码头后沿线锚杆、码头侧墙锚杆及其他附属工程。2.2工程地点本合同约定的锚杆工程位于X港口码头建设工地。2.3工程时间安排本合同约定的锚杆工程计划开工日期为2024年X月X日，计划竣工日期为2024年X月X日。具体施工时间根据实际情况和业主要求进行调整。第三条工程质量标准3.1施工质量标准承包商应按照国家和行业有关规范、标准进行锚杆工程施工，确保工程质量满足设计要求和业主需求。3.2材料质量标准承包商应选用符合国家标准的建筑材料和设备，并对提供的材料进行质量检验，确保材料质量。3.3验收标准本合同约定的锚杆工程验收标准应符合国家行业相关规范、标准及设计要求。工程验收不合格的，承包商应按照合同约定负责整改和返工。第四条工程价格与支付4.1工程总价本合同约定的锚杆工程总价为人名币万元（大写：人民币玖拾捌万元整），具体金额以附件《工程量清单》为准。4.2支付方式本合同的支付方式采用按工程进度分阶段支付。具体支付比例和金额根据双方约定和工程实际进度进行调整。4.3支付时间表本合同约定的支付时间表如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主向承包商支付合同总价款的10%；（2）工程进度达到20%时，业主向承包商支付合同总价款的20%；（3）工程进度达到50%时，业主向承包商支付合同总价款的30%；（4）工程进度达到80%时，业主向承包商支付合同总价款的40%；（5）工程验收合格后，业主向承包商支付合同总价款的50%；（6）剩余的合同总价款作为质量保证金，在工程验收合格后一年内无质量问题的情况下予以支付。第五条工期延误5.1工期延误的责任除非双方协商一致或者不可抗力因素导致工期延误，否则承包商应承担因自身原因导致的工期延误责任。5.2工期延误的赔偿工期延误导致业主损失的，承包商应按照合同约定向业主支付赔偿金。赔偿金计算方式为：每延误一天，赔偿金额为合同总价款的0.5%。第六条材料与设备供应6.1承包商提供的材料与设备承包商应按照合同约定和工程需要，提供所需的材料和设备，并保证材料和设备质量。6.2业主提供的材料与设备业主应按照合同约定和工程需要，提供所需的材料和设备，并保证材料和设备质量。6.3材料与设备的使用与管理承包商应合理使用业主提供的材料和设备，并按照业主要求进行材料和设备的管理与维护。如有损坏或丢失，承包商应按照合同约定承担赔偿责任。第八条施工安全8.1安全管理承包商应建立健全施工现场的安全管理制度，确保施工现场的安全。8.2安全事故处理一旦发生安全事故，承包商应立即采取措施防止事故扩大，并报告业主和相关部门。安全事故的处理按照相关法律法规和合同约定进行。8.3安全培训与教育承包商应对施工现场的工人进行定期的安全培训和教育，提高工人的安全意识。第九条环境保护9.1环境保护措施承包商应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。9.2环保责任承包商应对由于施工原因造成的环境污染承担责任，并按照相关法律法规进行赔偿。9.3环保检查与监督承包商应接受业主和相关部门对施工现场环境保护工作的检查与监督。第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除的条件合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。第十一条违约责任11.1承包商违约承包商违反合同约定的，应承担违约责任，向业主支付违约金。11.2业主违约业主违反合同约定的，应承担违约责任，向承包商支付违约金。第十二条合同的生效、修改与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同修改合同的修改应由双方协商一致，并签订书面修改协议。12.3合同终止合同终止的条件应符合合同约定和法律相关规定。第十三条一般条款13.1合同的履行与监督双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，并相互监督合同的履行情况。13.2信息的保密双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。13.3法律适用与争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条附件14.1工程图纸本合同的工程图纸作为附件，具有同等法律效力。14.2技术规范本合同的技术规范作为附件，具有同等法律效力。14.3工程量清单本合同的工程量清单作为附件，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方定义本合同中的第三方是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的其他法人、组织或个人。1.2第三方范围第三方包括但不限于：中介机构、咨询顾问、检测机构、材料供应商、设备供应商等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序甲乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后，与第三方签订相应的合作协议。2.2第三方介入条件（1）第三方具备相应的资质和能力；（2）第三方介入不违反相关法律法规；（3）第三方介入不损害甲乙双方的合法权益。第三条第三方责任与义务3.1第三方责任第三方应按照甲乙双方的要求和合同约定，完成相应的职责，并对其提供的产品或服务的质量、安全、合规性承担责任。3.2第三方义务第三方应对甲乙双方的商业秘密保密，不得泄露给任何无关方。同时，第三方应遵守合同约定的条款，履行合同义务。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方应视甲方为合同的一方，按照甲方的要求履行合同义务。4.2第三方与乙方关系第三方应视乙方为合同的一方，按照乙方的要求履行合同义务。第五条第三方介入的变更与解除5.1第三方变更如需变更第三方，甲乙方应协商一致，并提前书面通知对方。5.2第三方解除如需解除第三方，甲乙方应协商一致，并提前书面通知对方。第六条第三方责任限额6.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因违约、过失或其他原因导致合同损失的最高赔偿限额。6.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同金额的一定比例确定，具体比例双方协商确定。6.3第三方责任限额的调整合同履行过程中，甲乙方如需调整第三方责任限额，应协商一致，并书面通知对方。第七条第三方违约的处理7.1第三方违约第三方违反合同约定，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。7.2第三方违约处理甲乙方与第三方协商解决违约问题；协商不成的，甲乙方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条第三方与甲乙方的沟通与协调8.1沟通与协调8.2解决问题甲乙方与第三方在合同履行过程中遇到问题，应及时沟通解决，避免影响合同进度。第九条第三方介入对合同其他条款的影响9.1第三方介入不影响甲乙双方的权利和义务。9.2第三方介入不影响本合同的履行期限和质量要求。第十条附件10.1第三方合同甲乙方与第三方签订的合同作为本合同的附件，具有同等法律效力。10.2第三方资质证明第三方的资质证明文件作为附件，具有同等法律效力。10.3第三方责任限额协议甲乙方与第三方签订的责任限额协议作为附件，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸详细描述：本附件包含锚杆工程的详细图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，以及与锚杆工程相关的其他图纸。图纸应符合国家和行业的设计规范，并由专业设计师绘制。附件2：技术规范详细描述：本附件详细说明了锚杆工程的施工技术要求，包括锚杆的材质、长度、直径、间距等参数，以及施工过程中的质量控制要点。技术规范应符合国家和行业的相关标准。附件3：工程量清单详细描述：本附件列出了锚杆工程的所有工程量，包括锚杆的数量、长度、材质等，以及与工程相关的其他材料和设备的数量和规格。工程量清单应准确无误，以便于双方进行工程量的核实和支付。附件4：材料供应商名单详细描述：本附件列出了承包商提供的材料供应商名单，包括供应商的名称、地址、联系方式等。供应商应具备相应的资质和能力，以确保材料质量。附件5：设备供应商名单详细描述：本附件列出了承包商提供的设备供应商名单，包括供应商的名称、地址、联系方式等。供应商应具备相应的资质和能力，以确保设备质量。附件6：第三方合同详细描述：本附件包含了甲乙方与第三方签订的合同，包括但不限于中介服务合同、咨询顾问合同、检测机构合同等。第三方合同应明确双方的权利和义务。附件7：第三方资质证明详细描述：本附件包含了第三方的资质证明文件，包括但不限于营业执照、资质证书、专业技术人员资格证书等。第三方资质证明应真实有效。附件8：第三方责任限额协议详细描述：本附件明确了甲乙方与第三方签订的责任限额协议，包括第三方责任限额的比例、计算方式等。责任限额协议应详细明确，以保障甲乙双方的权益。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包商未按照合同约定时间完成工程；2.承包商提供的材料和设备质量不合格；3.承包商未按照合同约定的质量标准施工；4.业主未按照合同约定支付工程款；5.业主未按照合同约定提供施工场地；6.第三方未按照合同约定提供服务或产品；7.第三方未按照合同约定时间完成工作。违约责任认定：1.承包商违约，应按照合同约定向业主支付违约金；2.业主违约，应按照合同约定向承包商支付违