二零二四年度电动伸缩门工程设计与施工合同

二零二四年度电动伸缩门工程设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同术语定义第二条工程内容与范围2.1工程概述2.2设计要求2.3施工要求第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间表第四条设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限4.3延期条款第五条工程质量与标准5.1质量要求5.2验收标准5.3保修条款第六条合同的履行与变更6.1合同履行6.2合同变更第七条违约责任与赔偿7.1违约责任7.2赔偿金额第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点第九条合同的解除与终止9.1解除条件9.2终止条件第十条保密条款10.1保密内容10.2泄露后果第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决第十二条合同的生效、修改与失效12.1合同生效12.2合同修改12.3合同失效第十三条其他条款13.1不可抗力13.2合同附件第十四条签署与日期14.1甲方代表签字14.2乙方代表签字14.3签署日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方：×××公司地址：××省××市××区××路××号1.2乙方名称及地址乙方：×××公司地址：××省××市××区××路××号1.3合同术语定义（1）甲方：指合同中承担发包义务的一方，即委托人。（2）乙方：指合同中承担承包义务的一方，即被委托人。（3）工程：指合同中约定的电动伸缩门工程。（4）设计：指根据甲方要求，为甲方提供电动伸缩门工程的设计方案。（5）施工：指按照设计方案，为甲方进行电动伸缩门工程的施工安装。（6）合同：指本合同目录所列的二零二四年度电动伸缩门工程设计与施工合同。第二条工程内容与范围2.1工程概述本工程为电动伸缩门工程，包括门体设计、门体安装、控制系统安装、地面导轨安装等。2.2设计要求乙方应根据甲方提供的场地、使用需求等因素，提供合理、可行的电动伸缩门设计方案。设计方案应包括：门体款式、尺寸、材料、控制系统、地面导轨等。2.3施工要求乙方应按照设计方案，进行电动伸缩门工程的施工安装。施工过程中，应保证工程质量，确保工程安全，按时完成施工。第三条合同价格与支付3.1合同总价本合同总价为人民帀××万元整（大写：人民币××万元整）。3.2支付方式（1）预付款：合同签订后三个工作日内，甲方支付乙方合同总价的三分之一作为预付款。（2）进度款：乙方完成合同约定的工程进度后，甲方支付相应进度款。（3）尾款：工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价的剩余款项。3.3支付时间表甲方应在合同签订后三个工作日内支付预付款；自乙方开始施工之日起，每完成一个进度节点，甲方支付相应进度款；工程验收合格后三个工作日内支付尾款。第四条设计与施工期限4.1设计期限乙方应在合同签订后二十个工作日内，向甲方提交完整的设计方案。4.2施工期限乙方应按照设计方案，保证工程在合同约定的施工期限内完成。4.3延期条款（1）如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照逾期天数，向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价的千分之一。（2）如因甲方原因导致工程延期，甲方应按照逾期天数，向乙方支付违约金，违约金金额为合同总价的千分之一。第五条工程质量与标准5.1质量要求乙方应按照设计方案，保证工程质量，确保工程安全，满足甲方使用需求。5.2验收标准工程验收标准如下：（1）门体安装牢固，运行平稳，无明显噪音。（2）控制系统功能齐全，操作简便，反应灵敏。（3）地面导轨安装平整，行走顺畅。5.3保修条款（1）乙方对所提供的工程，自验收合格之日起，承担一年的质保责任。（2）质保期内，如出现非人为损坏导致的质量问题，乙方应在接到甲方通知后三个工作日内，予以免费维修或更换。第六条合同的履行与变更6.1合同履行双方应严格按照合同条款，履行各自的权利和义务。6.2合同变更（1）合同履行过程中，如需变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。（2）合同变更不得影响工程质量和进度。第七条违约责任与赔偿7.1违约责任（1）如乙方未按照约定时间提交设计方案，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。（2）如乙方未按照约定时间完成施工，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。（3）如甲方未按照约定时间支付进度款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。7.2赔偿金额（1）如乙方违约，应向甲方支付合同总价的一定比例作为赔偿金。（2）如甲方违约，应向乙方支付已支付工程款的一定比例作为赔偿金。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁地点如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点应为合同签订地。第九条合同的解除与终止9.1解除条件（1）一方严重违反合同条款，对方有权解除合同。（2）不可抗力因素导致合同无法履行，双方均可解除合同。9.2终止条件合同履行完毕，双方均履行了合同约定的义务，合同自然终止。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。10.2泄露后果如一方泄露对方的保密信息，泄露方应承担相应的法律责任。第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。11.2争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效、修改与失效12.1合同生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效。12.2合同修改合同履行过程中，如需修改合同内容，应由双方协商一致，并签订书面修改协议。12.3合同失效（1）合同解除或终止，本合同即失效。（2）合同到期，如双方未续签，本合同失效。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力因素包括但不限于自然灾害、社会事件等，导致一方不能履行或部分履行合同义务，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。13.2合同附件本合同附件包括：设计方案、施工图纸、技术参数等。附件与合同具有同等法律效力。第十四条签署与日期14.1甲方代表签字甲方代表：×××日期：××年××月××日14.2乙方代表签字乙方代表：×××日期：××年××月××日第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与介入条件1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外的，与本合同工程有关联的其他主体，包括但不限于监理方、施工分包方、材料供应商、检测机构等。1.2介入条件（1）第三方与甲方或乙方有书面协议或口头约定，明确介入工程的事项和责任。（2）第三方介入的事项和责任，不与甲方和乙方的权益相冲突。第二条第三方责任与义务2.1第三方责任第三方应按照书面协议或口头约定，履行其在工程中的责任和义务，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。2.2第三方义务第三方应遵守国家法律法规，遵循合同约定，不得干涉甲方和乙方的合法权益，不得擅自变更工程内容和要求。第三条第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的权利义务关系，由双方书面协议或口头约定确定。第三方对甲方承担的责任，不应超过其与甲方约定的范围。3.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的权利义务关系，由双方书面协议或口头约定确定。第三方对乙方承担的责任，不应超过其与乙方约定的范围。第四条第三方介入的协调与管理4.1第三方协调4.2第三方管理甲方和乙方应对第三方在工程中的行为进行监督和管理，确保第三方按照合同约定履行责任和义务。第五条第三方责任限额5.1责任限额定义第三方责任限额，是指甲方和乙方根据本合同约定，对第三方在工程中可能产生的损失或损害的最高赔偿限额。5.2第三方责任限额的确定第三方责任限额，由甲方和乙方根据工程风险、第三方信誉等因素共同商定，并在合同中明确。5.3第三方责任限额的调整第三方责任限额的调整，应由甲方和乙方协商一致，并书面确认。第六条第三方违约处理6.1第三方违约如第三方未按照约定履行其在工程中的责任和义务，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。6.2违约处理甲方和乙方应与第三方协商处理违约事宜，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。第七条第三方权益保护7.1第三方权益第三方在工程中的合法权益，应受到尊重和保护。7.2保护措施甲方和乙方应采取措施，确保第三方在工程中的合法权益不受侵犯。第八条第三方保险8.1保险责任第三方应根据工程需要，购买相应的保险，如建筑工程一切险、意外伤害险等。8.2保险理赔第三方在工程中发生的损失或损害，应按照保险合同约定，向保险公司申请理赔。第九条第三方退出9.1第三方退出条件（1）不可抗力因素导致第三方无法履行其在工程中的责任和义务。（2）合同约定的事由发生，使得第三方无法继续履行其在工程中的责任和义务。9.2退出程序第三方退出工程，应提前书面通知甲方和乙方，并办理相关手续。第十条第三方与工程验收10.1验收条件第三方应按照合同约定，完成其在工程中的责任和义务，配合甲方和乙方进行工程验收。10.2验收结果工程验收结果，应作为评价第三方在工程中表现的重要依据。第十一条第三方与合同解除11.1合同解除条件如第三方未按照约定履行其在工程中的责任和义务，甲方和乙方有权解除合同。11.2解除程序合同解除程序，应按照本合同约定的解除条件和程序进行。第十二条第三方与违约赔偿12.1赔偿责任第三方在工程中的违约行为，造成甲方和乙方损失的，应承担赔偿责任。12.2赔偿金额赔偿金额的确定，应根据合同约定和实际损失情况进行计算。第十三条第三方与法律适用13.1法律适用第三方在工程中的行为，应遵守中华人民共和国法律法规。13.2争议解决第三方在工程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条第三方与合同附件第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：设计方案详细描述电动伸缩门的设计款式、尺寸、材料、控制系统、地面导轨等内容。附件2：施工图纸包含电动伸缩门的施工细节、安装步骤、施工标准等。附件3：技术参数详细列出电动伸缩门的技术参数，如运行速度、开门宽度、承重能力等。附件4：材料清单列出电动伸缩门所需材料的名称、规格、数量、质量标准等。附件5：施工进度计划明确电动伸缩门工程的施工时间表，包括各阶段的工作内容和要求。附件6：质量保证书第三方提供的质量保证书，承诺工程质量符合合同要求。附件7：安全施工方案详细描述施工过程中的安全措施和应急预案。附件8：保险单据第三方购买的保险单据，证明其保险责任的有效性。附件9：验收标准和方法明确工程验收的标准和方法，包括验收人员的资质要求等。附件10：保修条款详细描述保修期限、保修范围、保修程序等内容。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或尾款。2.乙方未按约定时间提交设计方案或完成施工。3.第三方未按约定履行其在工程中的责任和义务。4.任何一方未履行合同约定的其他义务。责任认定：1.