二零二四年度城市供水供电设施改造合同

二零二四年度城市供水供电设施改造合同本合同目录一览第一条合同主体与范围1.1甲方（城市人民政府）：全称城市人民政府，地址，联系电话。1.2乙方（施工单位）：全称建筑工程有限公司，地址，联系电话。1.3合同范围：本次城市供水供电设施改造范围包括区、区、区等。第二条改造内容2.1供水设施改造：包括水厂扩建、输水管道更新、小区配水管网改造等。2.2供电设施改造：包括变电站升级、输电线路改造、配电设备更新、户表改造等。第三条改造标准与质量要求3.1供水设施改造应按照《城市供水水质标准》执行，确保供水水质安全。3.2供电设施改造应按照《电力设施建设标准》执行，确保供电稳定可靠。第四条合同价格与支付方式4.1合同总金额：人民币万元整。4.2支付方式：按照工程进度分阶段支付。第五条工程进度与工期5.1工程计划开工日期：年月日。5.2工程计划竣工日期：年月日。5.3工期延误：乙方若不能按期完成工程，应支付甲方违约金。第六条安全生产与环保要求6.1乙方应严格按照国家安全生产法规进行施工，确保施工安全。6.2乙方应采取有效措施，减少施工过程中的噪音、扬尘等污染。第七条合同变更与解除7.1合同履行过程中，如需变更或解除合同，应双方协商一致。7.2合同变更或解除后，未履行部分的款项按实结算。第八条争议解决8.1合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条违约责任9.1乙方若未按合同约定完成工程，应支付甲方违约金。9.2甲方若未按约定支付工程款，应支付乙方违约金。第十条保密条款10.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密，应予以保密。第十一条合同的生效、变更与解除11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2本合同的变更或解除应书面签署，经双方确认后生效。第十二条双方联系方式12.1甲方联系人：X，联系电话：X。12.2乙方联系人：X，联系电话：X。第十三条其他约定13.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。13.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十四条合同签订日期本合同于年月日在签订。第一部分：合同如下：第一条合同主体与范围1.1甲方（城市人民政府）：全称城市人民政府，地址，联系电话。1.2乙方（施工单位）：全称建筑工程有限公司，地址，联系电话。1.3合同范围：本次城市供水供电设施改造范围包括区、区、区等。第二条改造内容2.1供水设施改造：包括水厂扩建、输水管道更新、小区配水管网改造等。2.2供电设施改造：包括变电站升级、输电线路改造、配电设备更新、户表改造等。第三条改造标准与质量要求3.1供水设施改造应按照《城市供水水质标准》执行，确保供水水质安全。3.2供电设施改造应按照《电力设施建设标准》执行，确保供电稳定可靠。3.3乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行严格监控，确保工程质量。3.4工程验收：工程完成后，乙方应按照合同约定组织验收，确保工程符合设计要求和质量标准。第四条合同价格与支付方式4.1合同总金额：人民币万元整。4.2支付方式：按照工程进度分阶段支付。4.3支付进度及金额：(1)工程进度达到%，支付合同金额的%；(2)工程进度达到%，支付合同金额的%；(3)工程进度达到%，支付合同金额的%；(4)工程验收合格后，支付剩余的合同金额。第五条工程进度与工期5.1工程计划开工日期：年月日。5.2工程计划竣工日期：年月日。5.3工期延误：乙方若不能按期完成工程，应支付甲方违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同金额的%。第六条安全生产与环保要求6.1乙方应严格按照国家安全生产法规进行施工，确保施工安全。6.2乙方应采取有效措施，减少施工过程中的噪音、扬尘等污染。6.3乙方应制定应急预案，应对突发事件和紧急情况，确保施工顺利进行。第七条合同变更与解除7.1合同履行过程中，如需变更或解除合同，应双方协商一致。7.2合同变更或解除后，未履行部分的款项按实结算。7.3若甲方因政策调整、规划变更等原因需要变更或解除合同，应提前通知乙方，并依法承担相应责任。第八条争议解决8.1合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.3诉讼期间，双方应继续履行合同，除非有法院判决否则不得停止施工。第九条违约责任9.1乙方若未按合同约定完成工程，应支付甲方违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同金额的%。9.2甲方若未按约定支付工程款，应支付乙方违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为应付款项的%。9.3违约方应承担因违约所产生的额外费用，并赔偿对方因此造成的损失。第十条保密条款10.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密，应予以保密。10.2保密期限自合同签订之日起计算，直至工程验收合格后满年。第十一条合同的生效、变更与解除11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2本合同的变更或解除应书面签署，经双方确认后生效。11.3合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。第十二条双方联系方式12.1甲方联系人：X，联系电话：X。12.2乙方联系人：X，联系电话：X。12.3双方应保持联系人的信息畅通，以便在合同履行过程中进行有效沟通。第十三条其他约定13.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。13.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。13.3若合同正本与副本之间存在不一致之处，以正本为准。第十四条合同签订日期本合同于年月日在签订。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1定义：第三方是指非甲乙方之外的参与本合同项目实施的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入情形：第三方可能包括但不限于中介方、设计方、监理方、材料供应商等。第十六条第三方责任16.1第三方介入合同：若合同中明确包含第三方，则第三方应与甲乙双方签订书面合同，明确各自的权利和义务。16.2第三方责任限定：第三方对甲乙双方的责任以其与甲乙双方签订合同中的约定为准，不超过其合同约定的范围和限额。16.3第三方权利：第三方享有按合同约定获得支付的权利，以及合同约定的其他权利。第十七条第三方管理与协调17.1甲乙双方应负责第三方的管理与协调，确保项目顺利进行。17.2甲乙双方应确保第三方遵守国家法律法规、行业标准及本合同的约定。17.3甲乙双方应对第三方的工作质量和进度负责，确保符合合同要求。第十八条第三方违约处理18.1若第三方未能按合同约定履行义务，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。18.2甲乙双方应按照合同约定处理第三方违约事宜，必要时可寻求法律途径解决。第十九条第三方变更19.1第三方如因故需要变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。19.2变更协议应明确变更后的第三方名称、责任、权利等内容。第二十条第三方保险和担保20.1第三方应为其在合同履行过程中可能造成的人身伤害和财产损失购买保险。20.2第三方应提供合同约定的担保，以确保其履行合同义务。第二十一条第三方与其他方的关系21.1第三方与甲乙双方、其他参与方之间应保持独立的法律关系。21.2第三方不得将其合同义务转嫁给其他方，除非甲乙双方书面同意。第二十二条第三方费用和支付22.1甲乙双方应按照合同约定支付第三方的费用。22.2支付方式、支付时间及支付条件应按照甲乙双方与第三方签订的合同执行。第二十三条第三方退出23.1第三方如因故需提前退出合同，应与甲乙双方协商一致，并签订退出协议。23.2退出协议应明确第三方退出的条件、时间、责任等事项。第二十四条第三方与甲乙方的沟通与协调24.1甲乙双方应与第三方保持密切沟通，协调解决合同履行过程中的问题。24.2甲乙双方应定期与第三方召开协调会议，确保项目进度和质量。第二十五条第三方责任限额25.1甲乙双方与第三方签订的合同中应明确第三方的责任限额。25.2责任限额包括但不限于第三方赔偿责任的金额、范围和条件等。第二十六条第三方违约与索赔26.1甲乙双方应在第三方违约时及时采取措施，减少损失。26.2甲乙双方有权根据合同约定向第三方提出索赔，并要求第三方承担违约责任。第二十七条第三方资料和文件27.1第三方应按照甲乙双方的要求提供相关资料和文件，以便甲乙双方进行项目管理和监督。27.2第三方提供的资料和文件应真实、完整、准确，不得有任何误导性或虚假内容。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同主体资质证明附件2：改造项目设计方案附件3：改造项目施工计划附件4：改造项目预算报告附件5：材料采购合同附件6：施工安全措施方案附件7：环保措施方案附件8：工程验收标准附件9：支付凭证附件10：变更协议附件11：第三方合同附件12：第三方担保文件附件13：保险单据附件14：违约金计算公式附件1：合同主体资质证明详细要求：甲乙双方应提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资质证明文件。附件2：改造项目设计方案详细要求：设计方案应包括工程概述、设计依据、设计内容、施工图等，并符合国家相关标准和规范。附件3：改造项目施工计划详细要求：施工计划应包括施工进度安排、施工方法、施工队伍配置、材料供应计划等。附件4：改造项目预算报告详细要求：预算报告应包括工程总量、材料费用、人工费用、设备费用、管理费用等详细预算。附件5：材料采购合同详细要求：材料采购合同应包括材料种类、规格、数量、质量标准、价格、交货时间等。附件6：施工安全措施方案详细要求：施工安全措施方案应包括施工安全措施、应急预案、安全培训等内容。附件7：环保措施方案详细要求：环保措施方案应包括施工过程中的环保措施、废弃物处理方法等。附件8：工程验收标准详细要求：工程验收标准应包括工程质量、进度、安全等方面的要求。附件9：支付凭证详细要求：支付凭证应包括支付金额、支付日期、付款方、收款方等信息。附件10：变更协议详细要求：变更协议应包括变更内容、变更原因、变更后的条款等。附件11：第三方合同详细要求：第三方合同应包括第三方名称、合同内容、合同期限、违约责任等。附件12：第三方担保文件详细要求：第三方担保文件应包括担保金额、担保期限、担保方式等。附件13：保险单据详细要求：保险单据应包括保险合同、保险金额、保险期限等。附件14：违约金计算公式详细要求：违约金计算公式应明确违约金的比例或计算方法。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付工程款。2.乙方未按约定时间完成工程。3.第三方未按约定履行合同义务。4.甲方未按约定提供施工场地或施工条件。5.乙方未按约定使用合格材料或施工方法。6.第三方提供的材料或服务不符合合同要求。责任认定标准：1.违约金计算：根据附件14中的违约金计算公式确定违约