房屋防水补漏合同样式

合同编号：__________甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方房屋防水补漏工程事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：_______房屋防水补漏工程1.2工程地点：_______（详细地址）1.3工程内容：乙方负责对甲方的房屋进行防水补漏处理，包括检查、诊断、施工、验收等环节。具体工程量及施工方案详见附件。第二条工程费用2.1工程总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的50%作为预付款；（2）工程完工并经验收合格后，甲方支付乙方剩余的50%工程款。第三条工程期限3.1工程开工日期：_______年_______月_______日。3.2工程完工日期：_______年_______月_______日。3.3乙方如因特殊情况不能按期完工，应提前向甲方说明，并协商延期。第四条质量保证4.1乙方应按照国家和行业标准进行施工，保证工程质量。4.2工程验收合格后，乙方承诺保修期限为_______年，保修期内如出现质量问题，乙方负责免费维修。第五条违约责任5.1乙方如未按约定时间完工，应支付甲方违约金，违约金为合同总价款的_______%。5.2乙方如未达到约定的工程质量标准，应承担返工、维修等费用。5.3甲方如未按约定时间支付工程款，应支付乙方违约金，违约金为应付款项的_______%。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1乙方施工期间，甲方应提供必要的施工条件，包括通行、供电、供水等。7.2施工过程中，乙方应遵守安全生产规定，确保施工安全。7.3工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，包括施工记录、验收报告等。第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同生效后，双方应严格履行合同义务，不得擅自变更或解除合同。如确需变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。8.3合同期满后，如双方无异议，本合同自动失效。第九条合同附件9.1附件一：工程量清单及施工方案9.2附件二：工程验收标准甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.甲乙双方在签订合同时，应确保双方主体资格合法，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。2.合同中的工程内容、工程量、工程期限等条款应详细明确，避免模糊不清导致纠纷。3.工程质量标准应符合国家和行业规定，确保工程安全、可靠。4.双方在履行合同过程中，应遵守相关法律法规，尊重社会公德，诚信履约。5.合同中的违约责任、争议解决等条款应明确，确保双方权益。解决办法：1.双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.民事权利能力：指民事主体依法享有民事权利和承担民事义务的能力。2.民事行为能力：指民事主体以自己的行为取得民事权利、承担民事义务的能力。3.违约金：指当事人一方不履行合同债务或者履行合同债务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。4.保修期限：指商品或者服务提供者对所提供的商品或者服务承担质量保证的期限。5.争议解决：指当事人之间因合同履行发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式予以解决。6.合同履行：指合同当事人按照合同约定全面、适当地履行合同债务的行为。特殊应用场合：1.甲方为房地产开发商，乙方为防水补漏施工单位，双方就一栋大楼的防水补漏工程达成协议。2.甲方为个人业主，乙方为家庭推荐的防水补漏服务商，就家中屋顶防水补漏工程达成协议。3.甲方为国有企业，乙方为中标防水补漏施工单位，双方就一项公共设施的防水补漏工程达成协议。针对每个特殊场合的补充条款：1.甲方为房地产开发商，乙方为防水补漏施工单位，双方同意在工程验收合格后，乙方应提供完整的工程资料，包括施工记录、验收报告等，以备甲方后续管理和维护使用。2.甲方为个人业主，乙方为家庭推荐的防水补漏服务商，双方同意在工程验收合格后，乙方应负责一定期限的售后服务，如在保修期内出现质量问题，乙方负责免费维修。3.甲方为国有企业，乙方为中标防水补漏施工单位