建筑照明总包施工合同

建筑照明总包施工合同合同编号：__________建筑照明总包施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：根据甲方的要求，乙方负责建筑照明项目的施工，包括灯具安装、线路铺设、控制系统调试等工作。具体内容详见附件一。1.4工程规模：__________1.5工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。二、合同价格及支付方式2.1本合同的价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方支付乙方工程款项的支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程款的40%。2.3甲方支付乙方工程款项时，乙方向甲方提供等额的正规发票。三、施工期限3.1本工程的施工期限为______天，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前七个工作日向甲方提出延期申请，经甲方同意后方可延长。延期天数以甲方确认的书面文件为准。四、施工质量及验收4.1乙方应按照本合同约定的工程内容、工程规模和施工标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。4.2工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到70%时进行，最终验收在工程完成后进行。4.3甲方、乙方及监理方共同参加验收，验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认。如甲方对工程质量有异议，应在验收合格后七个工作日内向乙方提出，并提供书面意见。乙方应在接到异议后七个工作日内进行整改。五、违约责任5.1乙方如未按照本合同约定的施工内容和标准进行施工，甲方有权要求乙方立即整改，并按照违约部分工程金额的20%向甲方支付违约金。5.2甲方如未按照本合同约定的付款时间支付工程款项，应按照逾期付款部分金额的1%向乙方支付违约金。六、争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部工程款项之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.附件一：工程概况、工程内容、工程规模、工程预算详细说明。2.附件二：施工方案、施工进度计划。3.附件三：施工质量标准及验收细则。4.附件四：付款凭证及工程款项支付明细。5.附件五：违约金计算公式及支付方式。6.附件六：争议解决方式及法院管辖声明。二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的施工内容和标准进行施工，或出现施工质量不符合约定的情况。2.甲方未按照合同约定的付款时间支付工程款项，或未支付约定的工程款项。3.甲方未按照合同约定提供施工所需的相关资料、场地等，导致乙方无法正常施工。4.乙方未按照合同约定的施工期限完成工程，或未经甲方同意延迟施工。5.双方在合同履行过程中，未履行合同约定的其他义务。三、法律名词及解释：1.甲方：指建筑照明项目的业主。2.乙方：指具备相关资质和能力的施工方。3.工程款项：指甲方按照合同约定支付给乙方的施工费用。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.工程验收：指对施工完成的工程进行检查、测试，以确认其是否符合合同约定的质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应提前与甲方沟通，必要时提出延期申请，并尽快采取措施加快进度。2.施工质量问题：乙方应按照约定的质量标准进行施工，发现问题及时整改，确保工程质量。3.付款纠纷：双方应严格按照合同约定的付款方式和时间履行付款义务，如有纠纷，通过友好协商解决。4.资料、场地提供不足：甲方应按照合同约定提供施工所需的相关资料、场地等，确保乙方正常施工。5.合同争议：双方应通