建筑工程防腐施工合同协议书

建筑工程防腐施工合同协议书合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、工程承包范围及要求2.1承包范围：__________2.2工程质量标准：__________2.3工程进度要求：__________2.4材料供应：__________2.5安全文明施工：__________三、合同价格3.1合同总价：__________元（大写：__________元整）。3.2价格组成：__________3.3合同价款支付方式：__________四、合同工期4.1开工日期：__________4.2竣工日期：__________4.3工期延误：__________五、施工方的义务和责任5.1施工方应按照约定的工程内容、工程量和工程质量标准完成施工任务。5.2施工方应按照约定的工期完成工程，如有工期延误，应按照约定承担违约责任。5.3施工方应保证工程的安全，防止安全事故的发生，如因施工方原因造成安全事故的，应承担相应的法律责任。5.4施工方应遵守施工现场的管理规定，维护施工现场的秩序。六、业主的义务和责任6.1业主应按照约定的时间和金额支付合同价款。6.2业主应提供施工所需的水、电、通信等基础设施。6.3业主应协助施工方完成施工所需的各项手续。6.4业主应按照约定提供施工场地，保证施工场地的合法性。七、违约责任7.1施工方未按照约定完成工程的，应按照约定承担违约责任。7.2业主未按照约定支付合同价款的，应按照约定承担违约责任。7.3双方的其他违约行为，应按照约定承担违约责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1合同的签订、履行、修改和解除，应遵守中华人民共和国法律法规。9.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.施工方案和施工组织设计3.主要材料和设备的规格型号、技术参数和采购合同4.工程量清单和报价单5.工程进度计划和付款凭证6.安全事故应急预案和安全生产管理制度7.施工现场管理和环境保护措施方案8.双方签订的其他相关协议和文件二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定完成工程或工程质量不符合约定的，视为违约。2.施工方未按照约定工期完成工程的，应按照约定承担违约责任。3.业主未按照约定支付合同价款的，应按照约定承担违约责任。4.双方的其他违约行为，应按照约定承担违约责任。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方或发包方。2.乙方：指合同中的受托方或承包方。3.合同价款：指双方约定的完成合同工程所需支付的金额。4.工期延误：指工程实际竣工日期超过约定的竣工日期。5.违约责任：指一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工程进度计划，必要时签订进度变更协议。2.工程质量问题：解决办法：及时整改，必要时停工整顿，重新验收。3.材料设备供应不足：解决办法：双方协商调整材料设备采购计划，确保工程顺利进行。4.安全事故发生：解决办法：立即启动安全事故应急预案，按预案要求进行处理。5.付款纠纷：解决办法：核对工程进度和付款凭证，协商解决付款纠纷。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程的防腐施工合同签订。2.用于规范甲方和乙方在防腐施工过程中的权利和义