2024版城市夜景照明规划设计与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024版城市夜景照明规划设计与施工合同本合同目录一览1.设计与施工范围1.1照明规划范围1.2照明设计内容1.3施工范围与内容2.合同主体2.1设计方主体信息2.2施工方主体信息2.3甲方主体信息3.合同价格与支付3.1设计费用3.1.1设计费计算方式3.1.2设计费支付时间与方式3.2施工费用3.2.1施工费计算方式3.2.2施工费支付时间与方式3.3价格调整机制4.设计与施工进度4.1设计进度计划4.2施工进度计划4.3进度调整与协调5.质量控制与验收5.1设计质量标准5.2施工质量标准5.3验收程序与时间6.技术与资料移交6.1设计资料移交6.2施工资料移交6.3技术与资料保管责任7.保修与售后服务7.1保修范围与期限7.2售后服务内容7.3保修责任与处理流程8.安全生产与环保8.1安全生产责任8.2环保要求与措施8.3安全事故处理9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更与解除的程序与方法10.违约责任10.1设计方违约责任10.2施工方违约责任10.3甲方违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼管辖法院12.合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件与处理13.其他约定13.1信息保密13.2合同的副本13.3合同的修改与补充14.附件14.1设计方案与施工图纸14.2合同相关资质证明文件14.3其他重要资料第一部分：合同如下：1.设计与施工范围1.1照明规划范围本合同的照明规划范围包括但不限于：城市道路、公园、广场、公共建筑、历史文化遗产区、重要节点区域的夜景照明规划。1.2照明设计内容照明设计内容包括但不限于：照明设计方案、照明效果图、照明设备选型、照明控制系统设计、照明安全与节能评估。1.3施工范围与内容施工范围包括但不限于：照明设备安装、照明控制系统调试、照明线路敷设、照明安全防护、照明景观效果实现。2.合同主体2.1设计方主体信息设计方主体信息如下：单位名称：X照明设计有限公司注册地址：X市X区X路X号联系人：X联系电话：X电子邮箱：X2.2施工方主体信息施工方主体信息如下：单位名称：X照明工程有限公8.安全生产与环保8.1安全生产责任设计方和施工方应按照国家和地方的安全生产法律法规，严格执行安全生产管理制度，确保施工过程中的安全生产。双方应共同负责施工过程中的安全生产管理，采取必要的安全防护措施，防止安全事故的发生。8.2环保要求与措施设计方和施工方应遵守国家和地方的环保法律法规，采取有效措施，确保施工过程中的环境污染得到控制，保护生态环境。8.3安全事故处理一旦发生安全事故，双方应立即启动应急预案，采取有效措施防止事故扩大，并及时报告相关部门。根据事故的性质和严重程度，双方应承担相应的责任，并依法进行赔偿。9.合同变更与解除9.1合同变更条件合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、范围、期限及双方的责任和权益。9.2合同解除条件合同解除的条件如下：a)双方协商一致解除合同；b)因不可抗力导致合同无法履行；c)对方严重违反合同条款，无法继续履行合同；d)法律、法规规定的其他解除条件。9.3变更与解除的程序与方法合同变更或解除应通过书面协议进行，经双方签字盖章后生效。双方应按照变更或解除协议的内容履行相应义务。10.违约责任10.1设计方违约责任设计方如违反合同条款，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。10.2施工方违约责任施工方如违反合同条款，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。10.3甲方违约责任甲方如违反合同条款，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。11.争议解决11.1争议解决方式a)提交调解机构进行调解；b)提交仲裁委员会进行仲裁；c)向人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构双方可以选择的争议解决机构包括但不限于：a)中国国际经济贸易仲裁委员会；b)中华人民共和国海事仲裁委员会；c)地方仲裁委员会；d)人民法院。11.3诉讼管辖法院如选择向人民法院提起诉讼，双方应约定诉讼管辖法院。默认情况下，诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。12.合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议经双方签字盖章后生效。12.3合同终止条件与处理合同终止的条件如下：a)合同约定的期限届满；b)双方协商一致终止合同；c)因不可抗力导致合同无法履行；d)法律、法规规定的其他终止条件。合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，包括但不限于资料移交、费用结算、保修责任等。13.其他约定13.1信息保密双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密、个人信息等保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。13.2合同的副本双方各执一份合同正本，副本具有同等法律效力。13.3合同的修改与补充合同的修改与补充应通过书面协议进行，经双方签字盖章后生效。14.附件14.1设计方案与施工图纸附件中应包含本合同项下的设计方案、施工图纸等相关资料。14.2合同相关资质证明文件附件中应包含设计方、施工方、甲方的相关资质证明文件。14.3其他重要资料附件中可包含与合同履行相关的其他重要资料，如工程地点的地理位置示意图、相关法律法规等。第二部分：第三方介入后的修正A.第三方介入的定义及范围1.本合同所述第三方是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的自然人、法人或其他组织。第三方包括但不限于：监理机构、检测机构、材料供应商、设备供应商、分包商等。2.第三方介入的范围包括但不仅限于：设计方案的审查、施工过程的监督、材料设备的供应、分包工程的施工等。B.第三方介入的程序与责任1.甲乙方应在与第三方签订相关合同时，明确第三方的责任范围、工期、质量、安全等要求，并确保第三方遵守国家法律法规及本合同的约定。2.甲乙方应将第三方的相关资质证明文件、合同协议等资料提交给对方进行备案。3.甲乙方应承担第三方介入过程中的协调、管理及监督职责，确保项目顺利进行。4.甲乙方应对第三方的行为负责，第三方在实施过程中产生的任何违约、侵权等责任，由甲乙方承担。C.第三方介入的额外条款及说明1.甲乙方在与第三方签订合同时，应明确约定第三方的责任限额，包括但不限于：赔偿限额、违约金限额、质量保证期限等。2.甲乙方应确保第三方按照合同约定履行义务，如第三方未能履行义务，甲乙方应承担相应责任。3.甲乙方应保证第三方的施工质量、安全、进度等满足本合同的要求，否则甲乙方应承担相应责任。4.甲乙方应负责协调第三方与甲方之间的关系，确保项目顺利实施。D.第三方责任限额的明确1.甲乙方应在合同中明确第三方的责任限额，如赔偿限额、违约金限额等，以防止因第三方违约而导致的损失过大。2.甲乙方应根据第三方的资质、业绩、信誉等因素，合理确定第三方的责任限额。3.甲乙方应与第三方签订合同时，要求第三方购买相应的保险，以保障项目实施过程中的风险可控。4.甲乙方应在合同中明确第三方违约时的处理流程，包括违约金的计算方式、赔偿限额等。E.第三方与其他各方的关系1.第三方与甲乙方之间的关系：第三方应按照甲乙方的要求履行合同义务，甲乙方对第三方的行为负责。2.第三方与甲方之间的关系：第三方应按照合同约定向甲方负责，甲乙方负责协调第三方与甲方之间的关系。3.第三方与施工方之间的关系：第三方应按照合同约定与施工方合作，共同完成项目实施。4.甲乙方应负责监督第三方与施工方的合作，确保项目顺利进行。F.第三方违约的处理1.如第三方违约，甲乙方应与第三方协商解决；协商不成的，甲乙方可根据合同约定向第三方追究违约责任。2.甲乙方在追究第三方违约责任时，应按照合同约定的程序、方式进行，并确保第三方的违约行为对甲方造成的损失得到赔偿。3.甲乙方在处理第三方违约问题时，应充分保护甲方的合法权益，避免因第三方违约而导致项目进度延误、质量问题等。G.第三方介入对合同其他条款的影响1.第三方介入不影响本合同其他条款的执行，甲乙方应继续履行合同约定的义务。2.第三方介入不影响甲乙方根据本合同对第三方追究违约责任的权利。3.第三方介入不影响甲乙方根据本合同要求第三方承担赔偿责任的权利。H.第三方介入的变更与解除1.第三方介入的变更与解除应按照本合同约定的变更与解除程序进行。2.第三方介入的变更与解除不影响甲乙方根据本合同对第三方追究违约责任的权利。3.第三方介入的变更与解除不影响本合同其他条款的执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计方案与施工图纸附件名称：城市夜景照明规划设计方案、施工图纸详细要求：方案应包括照明规划的整体布局、亮度规划、照明效果图、设备选型说明、控制系统设计等；图纸应包括照明设备安装位置图、线路敷设图、控制系统接线图等。附件说明：设计方案和施工图纸是合同执行的基础，应详细准确地反映项目的设计和施工要求。2.合同相关资质证明文件附件名称：设计方资质证明、施工方资质证明、甲方主体资格证明详细要求：资质证明应包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、相关行业资质证书等；甲方主体资格证明应包括法定代表人证明、授权委托书等。附件说明：资质证明文件用于证明合同各方的合法经营资格和能力，确保合同的合法性。3.工程地点的地理位置示意图附件名称：工程地点地理位置示意图详细要求：示意图应清晰显示工程地点的位置、周边环境、交通情况等。4.相关法律法规附件名称：与本项目实施相关的法律法规文件详细要求：包括城市夜景照明规划、设计、施工相关的国家标准、行业标准、地方法规等。附件说明：法律法规文件用于指导和约束合同各方的行为，确保项目合规合法。5.工程进度计划附件名称：工程进度计划表详细要求：进度计划应明确项目的开始时间、结束时间、各阶段关键节点等。附件说明：工程进度计划表有助于各方掌握项目实施进度，确保项目按计划推进。6.质量控制与验收文件附件名称：质量控制计划、验收标准、验收报告详细要求：质量控制计划应包括质量控制措施、检验检测方法等；验收标准应包括照明效果、安全、节能等方面的要求；验收报告应详细记录验收过程和结果。附件说明：质量控制与验收文件用于确保项目实施的质量满足合同要求。7.保修与售后服务文件附件名称：保修条款、售后服务承诺详细要求：保修条款应明确保修范围、保修期限、保修责任等；售后服务承诺应包括售后服务内容、联系方式等。附件说明：保修与售后服务文件用于保障甲方的合法权益，确保项目在使用过程中的维修和保养。说明二：违约行为及责任认定：1.设计方违约违约行为：未按合同约定完成设计任务、设计质量不符合要求、设计进度延误等。责任认定：设计方应承担违约金、赔偿损失、延长工期等责任。示例说明：如果设计方未能在合同约定的时间内提交设计方案，应按照合同约定支付违约金。2.施工方违约违约行为：未按设计方案施工、施工质量不符合要求、施工进度延误等。责任认定：施工方应承担违约金、赔偿损失、延长工期等责任。示例说明：如果施工方未能按照设计方案进行施工