2024年度建筑工程施工合同标准范本-甲方提供的设备

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建筑工程施工合同标准范本——甲方提供的设备本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方定义1.2乙方定义1.3设备定义第二条合同标的2.1工程概述2.2设备清单2.3设备交付时间及地点第三条设备质量及标准3.1设备质量要求3.2设备检验标准3.3设备安装与调试第四条设备交付及验收4.1设备交付程序4.2验收程序及标准4.3验收结果处理第五条合同价格及支付5.1合同总价5.2支付方式5.3支付时间表第六条工期及进度6.1工程进度计划6.2工期延误责任6.3提前完成奖励第七条甲方义务及责任7.1甲方提供的设备及条件7.2甲方协助乙方工作7.3甲方违约责任第八条乙方义务及责任8.1乙方施工要求8.2乙方人员管理8.3乙方违约责任第九条不可抗力9.1不可抗力定义9.2不可抗力影响及处理9.3不可抗力后果的承担第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼及仲裁地点第十一条合同的变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3变更与解除的程序第十二条合同的终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3终止后的权利与义务第十三条违约金及赔偿13.1违约行为及责任13.2违约金计算方式13.3赔偿责任范围第十四条合同的生效、修改及废止14.1合同生效条件14.2合同修改程序14.3合同废止条件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方定义甲方是指按照本合同约定，提供设备并负责设备交付、验收及支付合同价款的一方，即本合同的出租方。1.2乙方定义乙方是指按照本合同约定，接收设备并负责设备的安装、使用、维护和归还的一方，即本合同的承租方。1.3设备定义设备是指本合同约定的，由甲方提供给乙方使用的各项施工设备，包括但不限于机械设备、工具、配件等。第二条合同标的2.1工程概述本合同设备主要用于甲方所委托的X工程项目的施工需要。2.2设备清单设备清单详见附件一，清单中列出的设备数量、型号、规格等均为本合同的标的。2.3设备交付时间及地点设备交付时间为年月日，交付地点为甲方指定的施工现场。第三条设备质量及标准3.1设备质量要求甲方提供的设备应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方工程项目的需要，保证设备的新颖性、先进性、可靠性和安全性。3.2设备检验标准设备交付时，乙方应按照本合同约定的设备清单和附录一的要求对设备进行验收，确保设备符合约定的质量标准。3.3设备安装与调试设备的安装与调试由乙方负责，甲方应提供必要的协助和技术支持。设备安装调试完毕后，乙方应进行试运行，确保设备正常运行。第四条设备交付及验收4.1设备交付程序设备交付前，甲方应向乙方提供设备的相关技术资料和操作手册。设备交付时，双方进行现场验收，确认设备数量和质量无误后，乙方进行接收。4.2验收程序及标准验收程序及标准详见附件二。乙方应按照约定的程序和标准对设备进行验收，确保设备符合约定的质量要求。4.3验收结果处理验收结果由双方共同签署，作为本合同的组成部分。如验收结果存在不符合约定的情况，甲方应在乙方提出异议后的一定期限内进行整改。第五条合同价格及支付5.1合同总价本合同设备的租金为人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），含税价。5.2支付方式乙方采用分期支付的方式进行支付，具体支付方式见附件三。5.3支付时间表乙方应按照本合同约定的分期支付方式和时间表进行支付，逾期支付的，应按照本合同约定的违约金计算方式支付违约金。第六条工期及进度6.1工程进度计划工程进度计划详见附件四。乙方应按照约定的工程进度计划进行设备的安装和使用。6.2工期延误责任如乙方因违反约定导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。如甲方原因导致工期延误的，甲方应承担相应的违约责任。6.3提前完成奖励如乙方提前完成工程，按照提前完成的时间，甲方给予乙方提前完成奖励，具体奖励标准见附件五。第八条乙方义务及责任8.1乙方施工要求乙方应按照甲方的施工要求和工程进度计划进行设备的安装和使用，确保设备的安全运行。8.2乙方人员管理乙方应加强对现场操作人员的安全教育和培训，确保操作人员熟悉设备的使用和维护方法，遵守施工现场的安全生产规定。8.3乙方违约责任乙方违反本合同的约定，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。第九条不可抗力9.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。9.2不可抗力影响及处理如发生不可抗力事件，双方应立即协商，根据事件的性质和影响，决定是否继续履行合同。如不可抗力事件导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。9.3不可抗力后果的承担如因不可抗力事件导致乙方无法按照约定完成工程，乙方应在本合同约定的时间内向甲方提出延期申请，并提供相关证明材料。甲方根据实际情况决定是否同意延期，并协商确定延期后的履行期限。第十条争议解决10.1争议解决方式如合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构如双方同意通过仲裁解决争议，应提交至甲方所在地仲裁委员会进行仲裁。10.3诉讼及仲裁地点诉讼及仲裁地点均位于甲方所在地。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更条件如因工程需要，双方同意变更合同内容的，可以签订补充协议，作为本合同的组成部分。11.2合同解除条件如因双方协商一致，可以解除本合同。解除合同后，乙方应按照本合同约定将设备退还甲方，并承担因此产生的相关费用。11.3变更与解除的程序合同的变更或解除应书面签订，并由双方盖章确认。第十二条合同的终止12.1合同终止条件本合同终止条件如下：（一）合同约定的工程完工并验收合格；（二）合同约定的租赁期限届满；（三）双方协商一致终止合同。12.2合同终止程序合同终止前，乙方应将设备退还甲方，并办理相关手续。12.3终止后的权利与义务合同终止后，双方的权利和义务随之终止，但本合同中关于终止后的权利义务、保密条款、争议解决等条款仍然有效。第十三条违约金及赔偿13.1违约行为及责任甲方未按照约定提供设备或设备的质量不符合约定的，甲方应承担违约责任。乙方未按照约定使用、维护设备或未按照约定完成工程的，乙方应承担违约责任。13.2违约金计算方式违约金计算方式如下：违约方应向守约方支付合同总价款的10%作为违约金。13.3赔偿责任范围违约方应赔偿因其违约给守约方造成的直接损失，包括但不限于设备损坏、工程延期、人员伤亡等。第十四条合同的生效、修改及废止14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同修改程序合同的修改应经双方协商一致，并以书面形式进行。14.3合同废止条件合同废止的条件如下：（一）合同约定的工程因故取消；（二）合同约定的租赁期限届满；（三）双方协商一致废止合同。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方是指非本合同当事人，但与本合同履行有关联关系的个体或组织。第三方介入是指在合同履行过程中，第三方参与并影响合同的履行。1.2第三方种类第三方包括但不限于中介方、监理方、政府监管机构、供应商、分包商等。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于：（一）甲方要求乙方引入第三方提供配套服务或材料；（二）合同履行过程中，出现第三方权利主张；（三）第三方作为担保人、监管人等参与合同履行。第三条第三方责任的确定3.1第三方责任限定第三方对甲乙双方的合同履行承担有限责任。除非第三方明确承诺超出其职责范围的事项，否则不对超出部分承担责任。3.2第三方责任划分第三方介入合同履行时，甲乙双方应与第三方明确责任界限。若因第三方原因导致合同履行出现问题，甲乙双方应按照本合同约定和第三方合同约定，划分责任。第四条第三方介入的协调4.1甲乙双方应积极沟通，协调与第三方的关系，确保合同顺利履行。4.2甲乙双方应与第三方签订必要的合同，明确双方的权利义务，保障合同履行。第五条第三方变更或退出5.1第三方变更如第三方因故变更，甲乙双方应协商一致，并及时调整合同内容，以适应变更后的第三方。5.2第三方退出如第三方提前退出，甲乙双方应按照本合同约定和第三方合同约定，处理后续事宜。第六条第三方违约处理6.1第三方违约如第三方违约，甲乙双方应与第三方协商解决；协商不成的，甲乙双方可依据本合同约定和第三方合同约定，采取相应措施。6.2第三方违约责任第三方违约时，甲乙双方可根据本合同约定和第三方合同约定，要求第三方承担违约责任。第七条第三方权益保护7.1甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得擅自侵犯第三方的权益。7.2甲乙双方应协助第三方维护其合法权益，确保合同顺利履行。第八条第三方介入的合同修改8.1第三方介入导致合同内容需要修改的，甲乙双方应与第三方协商一致，并及时签订书面修改协议。8.2修改协议应明确修改内容、修改后的合同条款以及各方权利义务的变化。第九条第三方介入的合同废止9.1第三方介入导致合同需要废止的，甲乙双方应与第三方协商一致，并及时签订书面废止协议。9.2废止协议应明确废止原因、废止后的责任处理以及各方权利义务的终止。第十条第三方介入的争议解决10.1甲乙双方与第三方发生争议时，应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2若第三方作为中介方，甲乙双方与第三方之间的争议应提交至甲方所在地仲裁委员会进行仲裁。第十一条第三方介入的生效、修改及废止11.1第三方介入的合同修改或废止，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。11.2第三方介入的合同修改或废止，自双方签字盖章之日起生效。第十二条第三方介入后的权利义务12.1第三方介入后，甲乙双方应按照本合同约定和第三方合同约定，履行各自的权利义务。12.2第三方介入后，甲乙双方应协助第三方履行其合同义务，确保合同顺利履行。第十三条第三方介入的保密条款13.1甲乙双方与第三方应签订保密协议，明确保密内容、保密期限和违约责任。13.2甲乙双方与第三方应严格遵守保密协议，保护合同双方的商业秘密。第十四条第三方介入的法律法规遵守14.1甲乙双方与第三方应遵守国家相关法律法规，不得违反国家政策。14.2甲乙双方与第三方应积极履行合同义务，维护国家利益和社会公共利益。本部分作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。如有冲突，以本部分为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：设备清单详细列出甲方提供给乙方的设备名称、数量、型号、规格、交付时间等信息。附件二：验收程序及标准详细规定设备验收的程序和标准，包括验收时间、验收人员、验收方法等。附件三：支付时间表明确乙方应按照的分期支付方式和时间表进行支付。附件四：工程进度计划详细列出工程的进度计划，包括各阶段工作的开始时间和完成时间。附件五：提前完成奖励标准详细说明提前完成工程的奖励标准和计算方式。附件六：保密协议明确保密内容、保密期限和违约责任，保护合同双方的商业秘密。附件七：第三方合同如甲方要求乙方引入第三方提供配套服务或材料，应提供第三方合同的副本。附件八：违约金计算方式详细列出违约金的计算方式，包括计算公式和违约金金额。附件九：赔偿责任范围明确赔偿责任范围，包括直接损失和间接损失的赔偿责任。附件十：合同修改协议当合同内容需要修改时，应提供修改协议，明确修改内容和要求。附件十一：合同废止协议当合同需要废止时，应提供废止协议，明确废止原因和废止后的处理事项。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照约定提供设备或设备的质量不符合约定。示例：甲方未能在约定时间内交付设备，或交付的设备存在质量问题，导致乙方无法正常使用。2.乙方未按照约定使用、维护设备或未按照约定完成工程。示例：乙方未能在约定时间内完成设备安装，或未按照操作规程使用设备，导致设备损坏。3.第三方未按照约定提供配套服务或材料。示例：第