2024年度变电站土建工程承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度变电站土建工程承包合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1承包方1.2发包方1.3变电站土建工程2.工程范围及内容2.1工程概况2.2工程量清单2.3工程质量标准3.合同价格及支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付进度4.工程进度及工期4.1工程进度计划4.2工期延误4.3工程提前完成5.工程质量及保修5.1工程质量要求5.2质量保证措施5.3保修期限及保修范围6.安全生产及环保6.1安全生产要求6.2环保要求6.3安全事故处理7.合同的变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件8.违约责任8.1承包方违约8.2发包方违约9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼地点及适用法律10.合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同的保密条款11.1保密信息范围11.2保密期限11.3保密义务及违约责任12.合同的转让12.1合同转让条件12.2转让程序及通知13.不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力事件的后果处理14.其他条款14.1合同的适用法律14.2合同的语言及解释14.3合同的附件及补充协议第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1承包方1.2发包方1.3变电站土建工程第二条工程范围及内容2.1工程概况工程概况包括但不限于工程名称、工程地点、工程规模、工程性质、工程投资估算等。2.2工程量清单工程量清单是指发包人提供的，包含本工程所需各项工程量及其价格的清单，包括但不限于土方工程、基础工程、主体结构工程、装修工程等。2.3工程质量标准工程质量标准应符合国家及行业相关规范、标准要求，具体质量要求由发包人根据工程特点提出，并在合同中予以明确。第三条合同价格及支付3.1合同总价合同总价是指承包人完成本合同约定的工程，按照发包人提供的工程量清单和工程设计文件所确定的工程量，以及本合同约定的价格计算出的总价，包括但不限于工程人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。3.2支付方式支付方式可以采用按工程进度支付、按工程量支付或固定总价支付等方式，具体支付方式由发包人和承包人在合同中约定。3.3支付进度支付进度是指根据工程实际进度，按照合同约定的支付比例和时间节点，发包人应支付给承包人的款项。支付进度应由发包人和承包人在合同中约定。第四条工程进度及工期4.1工程进度计划承包人应根据工程设计文件和工程量清单，制定详细的工程进度计划，并报送发包人审批。工程进度计划应包括工程各阶段的目标进度、关键节点及工期安排。4.2工期延误如因承包人原因导致工程进度延误，承包人应承担相应的违约责任。具体违约责任由发包人和承包人在合同中约定。4.3工程提前完成如承包人提前完成工程，应向发包人提出申请。发包人应在收到申请后五个工作日内进行核实，并根据实际情况给予奖励或补偿。第五条工程质量及保修5.1工程质量要求工程质量应符合国家及行业相关规范、标准要求，发包人提出的特殊质量要求，应在合同中予以明确。5.2质量保证措施承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。质量保证措施包括但不限于质量计划、质量检查、质量验收、质量事故处理等。5.3保修期限及保修范围保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限不应少于一年。保修范围应包括工程设计文件规定的所有土建工程。第六条安全生产及环保6.1安全生产要求承包人应按照国家和行业安全生产法律法规，建立健全安全生产管理体系，确保工程安全生产。安全生产措施包括但不限于安全生产责任制、安全生产培训、安全事故应急预案等。6.2环保要求承包人应按照国家和地方环保法律法规，采取有效措施，确保工程环保。环保措施包括但不限于施工现场环境保护、废弃物处理、噪声控制等。6.3安全事故处理如发生安全事故，承包人应立即报告发包人和相关部门，并按照事故处理规定及时采取措施，防止事故扩大。安全事故的处理费用由承包人承担。第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件（1）发包人因工程设计变更、工程量增减等原因提出变更请求；（2）承包人因施工条件变化、施工技术改进等原因提出变更请求；（3）合同履行过程中，双方协商一致的其他变更事项。8.2合同解除条件（1）发包人因国家政策调整、工程取消等原因提出解除请求；（2）承包人因不可抗力事件导致无法继续履行合同提出解除请求；（3）合同履行过程中，双方协商一致的其他解除事项。第九条违约责任9.1承包方违约（1）未能按照合同约定完成工程；（2）工程质量不符合合同约定；（3）未能按照合同约定支付工程款；（4）未能按照合同约定履行其他义务。9.2发包方违约（1）未能按照合同约定支付工程款；（2）未能按照合同约定提供工程设计文件或工程地点；（3）未能按照合同约定履行其他义务。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼地点及适用法律仲裁或诉讼地点应位于合同签订地，适用法律为中华人民共和国法律。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件合同终止条件如下：（1）合同约定的工程全部完成，并通过验收；（2）合同履行期限届满；（3）双方协商一致终止合同。11.3合同解除条件合同解除条件如下：（1）发包人解除合同；（2）承包人解除合同；（3）双方协商一致解除合同。第十二条合同的保密条款12.1保密信息范围保密信息范围包括合同内容、工程设计文件、施工技术等与工程相关的所有信息。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止或解除之日起两年内有效。12.3保密义务及违约责任承包人应对保密信息承担保密义务，如违反保密义务，应承担违约责任。第十三条合同的转让13.1合同转让条件合同转让条件如下：（1）承包人因合并、分立等原因需要转让合同；（2）合同转让给具有相应资质和能力的法人或其他组织。13.2转让程序及通知承包人应按照合同约定程序进行转让，并在转让完成后五个工作日内通知发包人。第十四条其他条款14.1合同的适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同的语言及解释本合同的语言为中文，合同的解释应遵循合同的文字内容。14.3合同的附件及补充协议本合同附件包括工程设计文件、工程量清单、合同价款明细表等。补充协议应由双方另行签订，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方之外的法人、其他组织或个人，根据本合同约定或经甲乙方同意，参与合同履行或对合同履行产生影响的行为。（1）中介机构提供的咨询服务；（2）监理机构对工程进度、质量、安全等方面的监督和管理；（3）材料供应商提供的货物或服务；（4）其他经甲乙方同意的第三方服务。第二条第三方介入的义务和责任2.1第三方介入的义务第三方应按照合同约定或甲乙方的要求，提供相应的服务或货物，并保证服务或货物的质量、安全符合合同要求。2.2第三方介入的责任第三方应对其提供的服务或货物承担责任，如因第三方原因导致合同履行出现问题，第三方应承担相应的违约责任。第三条第三方介入的赔偿责任3.1第三方介入造成损失的赔偿如第三方介入导致甲乙方损失，第三方应承担赔偿责任。赔偿金额根据损失的大小确定，具体赔偿办法由甲乙方协商确定。3.2第三方介入导致合同违约的赔偿如第三方介入导致甲乙方无法履行合同，第三方应承担违约责任。违约赔偿金额根据合同违约程度确定，具体赔偿办法由甲乙方协商确定。第四条第三方介入的违约处理4.1第三方违约处理如第三方未按照合同约定提供服务或货物，或服务或货物不符合合同要求，甲乙方有权按照本合同约定处理，并要求第三方承担违约责任。4.2甲乙方对第三方的追偿权甲乙方在履行合同过程中，因第三方原因遭受损失的，有权向第三方追偿，并要求第三方承担相应的赔偿责任。第五条第三方介入的权益保护5.1第三方权益保护第三方应按照本合同约定履行义务，并享有相应的权益。甲乙方应尊重第三方的合法权益，不得无故侵犯第三方权益。5.2第三方权益的变更如第三方因合并、分立等原因导致合同主体变更，第三方应按照甲乙方要求办理合同主体变更手续。合同主体变更后，第三方应继续履行合同义务。第六条第三方介入的合同变更和解除6.1第三方介入的合同变更如甲乙方同意第三方变更合同内容，应签订书面变更协议。变更协议经甲乙方签字盖章后生效，对甲乙方具有法律约束力。6.2第三方介入的合同解除如甲乙方同意解除合同，应与第三方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议经甲乙方签字盖章后生效，合同自协议生效之日起解除。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方争议解决方式如第三方介入引发争议，甲乙方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2第三方争议的仲裁或诉讼地点及适用法律仲裁或诉讼地点应位于合同签订地，适用法律为中华人民共和国法律。第八条第三方介入的保密条款8.1第三方保密信息范围第三方保密信息范围包括第三方提供的技术资料、商业秘密等与工程相关的所有信息。8.2第三方保密期限第三方保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止或解除之日起两年内有效。8.3第三方保密义务及违约责任第三方应对保密信息承担保密义务，如违反保密义务，应承担违约责任。第九条第三方介入的转让9.1第三方转让条件第三方转让条件如下：（1）第三方因合并、分立等原因需要转让合同；（2）合同转让给具有相应资质和能力的法人或其他组织。9.2第三方转让程序及通知第三方应按照合同约定程序进行转让，并在转让完成后五个工作日内通知甲乙方。第十条第三方介入的其他条款10.1第三方适用法律本合同适用中华人民共和国法律。10.2第三方语言及解释本合同的语言为中文，合同的解释应遵循合同的文字内容。10.3第三方附件及补充协议本合同附件包括第三方提供的技术资料、合同价款明细表等。补充协议应由甲乙方另行签订，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件详细描述：本附件包括工程的设计图纸、技术说明书、施工图等，是承包人进行施工的依据。附件2：工程量清单详细描述：本附件详细列出本工程所需的各项工程量及其价格，是合同价款计算的基础。附件3：合同价款明细表详细描述：本附件详细列出合同价款的构成，包括工程人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。附件4：工程进度计划详细描述：本附件是承包人根据工程设计文件和工程量清单制定的工程进度计划，包括工程各阶段的目标进度、关键节点及工期安排。附件5：第三方服务提供合同详细描述：本附件是甲乙双方与第三方服务提供方签订的合同，明确了第三方的服务内容、服务期限、服务质量等要求。附件6：第三方货物供应合同详细描述：本附件是甲乙双方与第三方货物供应商签订的合同，明确了第三方的货物供应内容、供应期限、货物质量等要求。附件7：监理合同详细描述：本附件是甲乙双方与监理机构签订的合同，明确了监理机构对工程进度、质量、安全等方面的监督和管理要求。附件8：保险合同详细描述：本附件是甲乙双方与保险公司签订的合同，明确了工程保险的类型、保险金额、保险期限等要求。附件9：保密协议详细描述：本附件是甲乙双方与第三方签订的保密协议，明确了保密信息范围、保密期限、保密义务及违约责任等要求。附件10：转让协议详细描述：本附件是甲乙双方与第三方签订的转让协议，明确了转让条件、转让程序及通知等要求。说明二：违约行为及责任认定：1.未能按照合同约定完成工程。示例说明：如果承包人未能在合同约定的时间内完成工程，则视为违约。2.工程质量不符合合同约定。示例说明：如果工程质量未达到合同约定的标准，则视为违约。3.未能按照合同约定支付工程款。示例说明：如果承包人未能在合同约定的时间内支付工程款，则视为违约。4.未能按照合