2024年度建筑工程施工合同详细条款及标的解析

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建筑工程施工合同详细条款及标的解析本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3施工场地1.4工程标的2.合同标的及工程量2.1工程概述2.2工程量清单2.3工程预算3.合同价格及支付方式3.1合同价格3.2预付款3.3进度付款3.4竣工结算3.5支付方式4.合同工期及进度4.1合同工期4.2施工进度计划4.3工期延误及提前完成5.施工质量及标准5.1施工质量要求5.2施工标准5.3质量控制及验收6.材料及设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料及设备验收7.安全生产及环保7.1安全生产要求7.2环保要求7.3安全事故处理8.变更及调整8.1合同变更8.2工程量调整8.3价格调整9.违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约责任处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼11.合同的解除和终止11.1合同解除11.2合同终止12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款13.不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果处理14.其他条款14.1合同的效力14.2合同的转让14.3附件本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同关键词解释2.工程范围与内容2.1工程概述2.2施工内容2.3工程量清单3.合同价格与支付3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式与时间表4.施工进度与交付4.1施工计划4.2关键节点4.3工程交付5.施工质量与标准5.1质量要求5.2验收标准5.3质量保证措施6.合同执行与协调6.1合同履行管理6.2沟通协调机制6.3变更管理7.违约责任与赔偿7.1违约行为7.2赔偿责任7.3争议解决8.保险与安全8.1工程保险8.2施工安全8.3应急预案9.合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同终止10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密责任11.法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决方式12.其他条款12.1不可抗力12.2通知与送达12.3合同附件13.合同附件13.1工程图纸13.2技术规范13.3工程量清单14.签字盖章页本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同签订地点和日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件3.3支付方式3.4支付时间表4.工期要求4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工期延误责任5.施工质量标准5.1质量要求5.2质量检查5.3质量争议解决6.材料和设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备验收7.施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理7.3安全生产责任8.变更管理8.1变更条件8.2变更程序8.3变更费用9.违约责任9.1合同各方违约情形9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点和机构11.合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密违约责任13.合同的附件13.1附件清单13.2附件的有效性14.其他条款14.1法律适用14.2争议解决14.3合同的语言版本第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指按照本合同约定，拥有施工场地，享有工程成果，并承担支付合同价款义务的一方。1.2承包人承包人是指按照本合同约定，承担施工任务，完成施工项目，并承担质量、安全等义务的一方。1.3施工场地施工场地是指本合同约定的工程项目的具体地点。1.4工程标的工程标的是指按照本合同约定，承包人应完成的工程项目及其质量、数量等要求。第二条合同标的及工程量2.1工程概述工程概述应包括工程项目的名称、地点、规模、主要建设内容等。2.2工程量清单工程量清单应详细列明工程项目所需的各项材料、设备、人工等数量和费用。2.3工程预算工程预算应包括工程项目的总造价、各部分造价构成、单价等。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格合同价格是指承包人完成工程项目后，发包人应支付的价款。3.2预付款预付款是指发包人在合同签订后，按照约定向承包人支付的款项。3.3进度付款进度付款是指根据工程项目的实际完成情况，发包人按照约定向承包人支付的款项。3.4竣工结算竣工结算是指工程项目完成后，双方按照约定对合同价款进行结算。3.5支付方式支付方式可以是现金、转账、支票等方式。具体支付方式由双方在合同中约定。第四条合同工期及进度4.1合同工期合同工期是指承包人完成工程项目的约定时间。4.2施工进度计划施工进度计划是指承包人按照合同约定，制定的工程项目施工时间表。4.3工期延误及提前完成工期延误是指承包人未按约定时间完成工程项目的情况。工期提前完成是指承包人提前完成工程项目的情况。对于工期延误或提前完成，双方可按照约定进行相应的处理。第五条施工质量及标准5.1施工质量要求施工质量要求是指工程项目应达到的质量标准。5.2施工标准施工标准是指承包人按照设计和规范要求进行施工的依据。5.3质量控制及验收质量控制是指在施工过程中，双方对工程质量进行的监督和管理。工程验收是指工程项目完成后，双方对工程质量进行的检查和评定。第六条材料及设备6.1材料供应材料供应是指发包人按照约定向承包人提供工程项目所需的材料。6.2设备供应设备供应是指发包人按照约定向承包人提供工程项目所需的设备。6.3材料及设备验收材料及设备验收是指承包人对发包人提供的材料和设备进行的检查和验收。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方双方同意，本合同所述的甲方和乙方是具有独立法人资格的合同主体。1.2合同标的1.3合同签订地点和日期本合同于_______年_______月_______日，由甲乙双方在_______（地点）签订。第二条工程概况2.1工程名称本工程的名称为：_______。2.2工程地点本工程的地点位于：_______。2.3工程规模本工程的规模为：_______。2.4工程内容本工程的内容包括：_______。第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件除非双方另有约定，否则在合同履行过程中，如遇市场价格变动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。具体调整方式如下：_______。3.3支付方式本合同的支付方式为：_______。3.4支付时间表本合同的支付时间表如下：_______。第四条工期要求4.1工程开工日期本工程的开工日期为_______年_______月_______日。4.2工程竣工日期本工程的竣工日期为_______年_______月_______日。4.3工期延误责任如乙方原因导致工程工期延误，乙方应承担由此产生的一切责任，包括但不限于甲方因此产生的直接经济损失、违约金等。第五条施工质量标准5.1质量要求本工程的施工质量应符合国家及行业现行标准，主要包括：_______。5.2质量检查乙方应按照甲方要求，对施工过程和成果进行质量检查。检查内容包括：_______。5.3质量争议解决如在施工过程中出现质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可按本合同约定的争议解决方式处理。第六条材料和设备6.1材料供应乙方负责提供本工程所需的全部材料，并保证材料质量。材料供应清单详见附件。6.2设备供应乙方负责提供本工程所需的全部设备，并保证设备质量。设备供应清单详见附件。6.3材料和设备验收甲方对乙方提供的材料和设备进行验收，验收合格的，方可用于本工程。验收不合格的，乙方应负责退换或赔偿。本部分内容共计_______字。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的本合同所述工程为甲方所有的位于市区的项目建筑工程。1.3合同关键词解释建筑工程：指本合同所述的建筑物及其附属设施的施工、安装、调试、验收等全部工作。工程质量：指符合国家法律法规、行业标准及本合同约定的工程质量要求。工程进度：指按照本合同约定的施工计划和关键节点完成工程的时间安排。合同总价：指本合同约定的工程总价，包括工程款、材料款、人工费、管理费、利润等。第二条工程范围与内容2.1工程概述本合同所述工程为层钢筋混凝土结构建筑，包括土建、装修、安装（给排水、电气、通风空调、消防等）及其他配套工程。2.2施工内容乙方应按照甲方的要求，完成本合同所述工程的施工、安装、调试、验收等工作。2.3工程量清单详见附件一：工程量清单。第三条合同价格与支付3.1合同总价本合同约定的工程总价为人民币元（大写：元整）。3.2价格调整合同总价在合同签订后，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化的，双方可另行签订补充协议进行调整。3.3支付方式与时间表本合同采用分期支付的方式，具体支付时间和金额详见附件二：支付时间表。第四条施工进度与交付4.1施工计划乙方应按照本合同约定的时间节点完成工程的施工、安装、调试等工作。4.2关键节点详见附件三：关键节点时间表。4.3工程交付乙方应在合同约定的时间内完成工程的施工、安装、调试等工作，并通过验收，将工程交付给甲方。第五条施工质量与标准5.1质量要求乙方应按照国家法律法规、行业标准及本合同约定的工程质量要求进行施工，确保工程质量。5.2验收标准工程验收应按照国家标准、行业标准和本合同约定的验收标准进行。5.3质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，加强工程质量过程控制，确保工程质量。第六条合同执行与协调6.1合同履行管理双方应严格按照本合同的约定履行合同义务，确保工程顺利进行。6.2沟通协调机制双方应建立有效的沟通协调机制，确保工程顺利推进。6.3变更管理如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容发生变化的，双方应签订补充协议进行变更。第八条变更及调整8.1合同变更合同变更是指在合同履行过程中，由于不可抗力或其他特殊情况，需要对合同的部分内容进行修改或补充。8.2工程量调整工程量调整是指在合同履行过程中，由于设计变更或其他原因，需要对原合同工程量进行增减或修改。8.3价格调整价格调整是指在合同履行过程中，由于市场变化或其他原因，需要对原合同价格进行调整。第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约责任处理违约责任处理是指违约方应承担的违约责任，包括违约金、赔偿损失等。第十条争议解决10.1争议解决方式争议解决方式可以是协商、调解、仲裁或诉讼等。10.2仲裁仲裁是指双方约定将争议提交仲裁机构进行仲裁。10.3诉讼诉讼是指双方约定将争议提交法院进行解决。第十一条合同的解除和终止11.1合同解除合同解除是指合同双方在合同履行过程中，经协商一致，提前终止合同效力。11.2合同终止合同终止是指合同约定的期限届满或合同目的实现，合同自然终止。第十二条保密条款12.1保密内容保密内容是指合同双方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等。12.2保密期限保密期限是指双方约定保密内容需要保持保密的期限。12.3违约保密条款违约保密条款是指违反保密义务的一方应承担的违约责任。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件是指无法预见、无法避免且无法克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力后果处理不可抗力后果处理是指双方约定在不可抗力事件发生后的责任和处理方式。第十四条其他条款14.1合同的效力合同的效力是指合同双方按照约定履行合同义务，实现合同目的的法律效果。14.2合同的转让合同的转让是指合同双方约定将合同权利义务转让给第三方的行为。14.3附件附件是指与合同具有同等法律效力的补充文件，包括技术文件、图纸、清单等。第八条保险与安全8.1工程保险乙方应办理建筑工程一切险，并将甲方列为共同被保险人。保险费用由乙方承担。8.2施工安全乙方应严格按照国家法律法规、行业标准及本合同约定的安全要求进行施工，确保施工安全。8.3应急预案乙方应制定应急预案，并报甲方备案。如发生突发事件，乙方应立即采取措施进行处理，并及时报告甲方。第九条合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同变更如双方同意变更合同内容，应签订补充协议，并经双方盖章确认。9.3合同终止本合同在工程验收合格后终止。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算，至合同终止之日起两年内有效。10.3违约保密责任如一方违反保密义务，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1不可抗力如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决。12.2通知与送达双方之间的通知与文件送达，均以合同约定的联系方式为准。12.3合同附件本合同附件包括工程图纸、技术规范、工程量清单等，附件与本合同具有同等法律效力。第十三条合同附件详见附件四：工程图纸、技术规范、工程量清单等。第十四条签字盖章页本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。甲方（盖章）：________年________月________日乙方（盖章）：________年________月________日第八条变更管理8.1变更条件在合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容发生变化的，双方可协商签订变更协议。8.2变更程序（1）甲乙双方就变更事项进行协商，达成一致意见；（2）双方签订变更协议，并明确变更后的合同价款、工期等事项；（3）变更协议签订后，乙方按照变更后的合同内容进行施工。8.3变更费用因变更导致的合同价款增减，双方按照变更协议的约定进行调整。如变更导致合同价款增加，甲方应支付乙方相应的增加部分；如变更导致合同价款减少，甲方应扣除乙方相应的减少部分。第九条违约责任9.1合同各方违约情形各方违反本合同的约定，应承担违约责任。违约行为包括但不限于：（1）未按约定履行合同义务；（2）延迟履行合同义务；（3）履行合同义务不符合约定标准；（4）违反合同约定的其他事项。9.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿因违约导致的损失；（3）承担因违约产生的其他费用。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决地点和机构本合同的争议解决地点为_______，争议解决机构为_______。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同变更程序（1）甲乙双方就变更事项达成一致意见；（2）双方签订变更协议，并明确变更后的合同内容；（3）变更协议签订后，乙方按照变更后的合同内容进行施工。11.3合同终止条件（1）工程竣工，并经验收合格；（2）双方协商一致解除合同；（3）合同约定的其他终止条件。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息，应予以保密。保密信息不包括：_______。12.2保密期限双方对保密信息的保密期限为：_______。12.3保密违约责任违反保密义务的一方应承担违约责任，包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿因违约导致的损失；（3）承担因违约产生的其他费用。第十三条合同的附件13.1附件清单本合同附件包括：_______。13.2附件的有效性附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第十四条其他条款14.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.2争议解决如本合同的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款将按法律的规定重新解释或调整，但不影响其他条款的合法性和有效性。14.3合同的语言版本本合同的中文版本为唯一有效版本，如有英文或其他语言版本，均以中文版本为准。本部分内容共计_______字。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入定义及范围15.1第三方介入第三方介入是指除甲乙方之外的任何个人或实体，在甲乙双方合同履行过程中参与进来，对合同的实施产生影响的行为。15.2第三方范围第三方范围包括但不限于中介方、监管方、协助方、监理方、融资方等，以及其他对合同实施产生影响的个人或实体。第十六条第三方责任及义务16.1第三方责任第三方应按照合同约定和法律规定，对其在介入过程中产生的行为负责，并承担相应的法律后果。16.2第三方义务第三方应遵守合同约定，协助甲乙双方按照合同规定履行各自的义务，确保合同的顺利实施。第十七条第三方权利及利益17.1第三方权利第三方根据合同约定和法律规定，享有其在介入过程中的合法权益，包括但不限于知情权、参与权、监督权等。17.2第三方利益第三方在合同实施过程中所涉及的利益分配，应按照合同约定和法律规定进行合理分配。第十八条第三方介入的程序及方式18.1程序第三方介入应遵循合同约定的程序，包括但不限于通知甲乙双方、协商一致、签订补充协议等。18.2方式第三方介入的方式包括但不限于提供专业意见、协助解决问题、监督合同履行等。第十九条第三方介入的协调与管理19.1协调甲乙双方应与第三方保持良好沟通，协调解决合同履行过程中出现的问题。19.2管理甲乙双方应对第三方的行为进行合理管理，确保第三方按照合同约定履行其义务。第二十条第三方责任限额20.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在合同履行过程中，对其行为产生的责任设定的一种限制。20.2责任限额确定第三方责任限额应根据合同约定的范围、性质、风险等因素进行确定。20.3责任限额的调整第三方责任限额如需调整，应由甲乙双方协商一致，并签订补充协议。第二十一条第三方违约处理21.1违约行为第三方如违反合同约定，应承担相应的违约责任。21.2违约处理甲乙双方应按照合同约定和法律规定，对第三方的违约行为进行处理。第二十二条争议解决22.1争议解决方式甲乙双方与第三方之间的争议，可以采用协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。22.2仲裁如双方约定仲裁，争议应提交约定的仲裁机构进行仲裁。22.3诉讼如双方约定诉讼，争议应提交约定的法院进行解决。第二十三条合同的效力本合同及其修正条款对甲乙双方及第三方均具有法律约束力。第二十四条合同的转让甲乙双方不得将本合同及其修正条款的全部或部分转让给第三方。第二十五条附件本合同及其修正条款的附件，包括但不限于技术文件、图纸、清单等，与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外，参与合同履行过程的其他个人、法人或其他组织。15.2第三方责任第三方介入本合同履行过程中，如因其原因导致合同无法履行或产生纠纷，由第三方承担相应责任。15.3第三方选择甲乙双方应谨慎选择与第三方合作，并对第三方的信誉、能力等进行充分调查。第十六条第三方义务与责任16.1第三方义务第三方应按照甲乙双方的约定，履行相关合同义务，并保证工程质量、进度和安全。16.2第三方责任第三方如因违约、侵权或其他原因导致甲乙双方损失的，第三方应承担赔偿责任。第十七条第三方支付与结算17.1第三方支付第三方应按照甲乙双方的约定，按时支付合同价款、材料款、人工费等。17.2第三方结算第三方与甲乙双方的结算事项，应在本合同约定的范围内进行。第十八条第三方违约处理18.1第三方违约如第三方违反本合同约定，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。18.2第三方纠纷处理第三方与甲乙双方之间的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十九条第三方责任限额19.1责任限额第三方对甲乙双方的赔偿责任，以其在合同中的约定金额为限。19.2责任限额调整如甲乙双方同意调整第三方责任限额，应签订补充协议，并经双方盖章确认。第二十十条第三方权益保护20.1第三方权益甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得损害第三方利益。20.2第三方权益保护措施如甲乙双方违反本合同约定，损害第三方权益的，第三方有权要求甲乙双方承担相应责任。第二十一条第三方退出21.1第三方退出的条件如第三方因故需退出合同，应提前书面通知甲乙双方。21.2第三方退出后的责任第三方退出后，应按照本合同约定承担相应责任，并办理相关手续。第二十二条合同的生效、变更与终止本合同的生效、变更与终止，按照第九条的约定执行。第二十三条保密条款本合同的保密条款，按照第十条的约定执行。第二十四条法律适用与争议解决本合同的法律适用与争议解决，按照第十一条的约定执行。第二十五条其他条款本合同的其他条款，按照第十二条的约定执行。第二十六条附件本合同的附件，按照第十三条的约定执行。第二十七条签字盖章页本合同的签字盖章页，按照第十四条的约定执行。甲方（盖章）：________年________月________日乙方（盖章）：________年________月________日第三方（盖章）：________年________月________日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细描述工程项目的设计图纸，包括建筑布局、结构、水电安装、通风等各个方面的设计细节。附件二：工程量清单列出工程项目所需的各项材料、设备、人工等数量和费用的详细清单。附件三：工程预算包括工程项目的总造价、各部分造价构成、单价等详细信息。附件四：施工进度计划详细描述工程项目施工的时间表，包括各阶段施工的时间节点和完成日期。附件五：施工质量标准列出工程项目应达到的质量标准，包括材料、工艺、验收等方面的具体要求。附件六：安全生产及环保要求详细描述工程项目在施工过程中应遵守的安全生产和环保要求。附件七：合同变更、解除和终止的条件及程序明确合同变更、解除和终止的条件、程序以及相关方的权利和义务。附件八：争议解决方式详细描述合同争议解决的途径，如协商、调解、仲裁或诉讼等。附件九：第三方介入的相关条款包括第三方的定义、范围、责任、义务、权利及利益、介入程序及方式、协调与管理、责任限额、违约处理等内容。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工结算。2.承包人未按约定时间完成工程项目或工程质量不符合约定标准。3.发包人未按约定提供材料、设备或提供不符合约定标准的材料、设备。4.承包人未按约定使用材料、设备或使用不符合约定标准的材料、设备。5.发包人未按约定时间提供施工场地或施工条件。6.承包人未按约定进行施工或施工工艺不符合约定标准。7.发包人未按约定履行合同义务，如未提供必要的协助、监督等。8.承包人未按约定履行合同义务，如未进行必要的安全生产措施、环保措施等。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约责任进行认定。2.按照合同约定的违约金进行赔偿。3.按照合同约定的赔偿方式进行赔偿，如支付违约金、赔偿损失等。示例说明：如承包人未按约定时间完成工程项目，属于违约行为。根据合同约定，承包人应支付违约金或赔偿因工期延误导致的损失。具体违约金金额或损失赔偿金额应根据合同约定的标准进行计算。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所述的第三方，是指除甲方和乙方之外的合同主体，包括但不局限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，第三方参与合同的履行、监督、管理或协调等活动。第二条第三方介入的程序和条件（1）甲乙双方就第三方介入的事项进行协商，达成一致意见；（2）甲乙双方与第三方签订介入协议，明确第三方的职责、权利和义务；（3）第三方按照介入协议的约定参与合同履行。2.2第三方介入的条件包括但不限于：（1）甲方和乙方请求第三方提供专业服务；（2）第三方作为中介方，协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题；（3）第三方作为监理方，对工程的进度、质量、安全等进行监督和管理。第三条第三方介入后的合同变更3.1第三方介入可能导致合同内容的变化，甲乙双方应就变更事项进行协商，并签订变更协议。3.2变更协议应明确第三方介入后的合同价款、工期、质量标准等事项。3.3变更协议签订后，乙方应按照变更后的合同内容进行施工，并承担因变更产生的额外费用。第四条第三方责任限额4.1第三方对甲乙双方的承诺和保证第三方应对其提供的服务或产品负责，确保其符合合同约定和法律法规要求。4.2第三方责任的限制第三方的责任限额应根据合同约定和法律法规规定确定。除非第三方存在故意或重大过失，否则第三方不对甲方和乙方承担超过责任限额的责任。4.3第三方责任限额的确定第三方责任限额应在介入协议中明确，包括但不限于：（1）第三方对甲方和乙方的赔偿责任限额；（2）第三方对甲方和乙方的违约责任限额。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的独立性第三方与甲方、乙方均为独立的合同主体，各自承担相应的法律责任。5.2第三方与甲乙方的权利义务划分第三方根据介入协议的约定，向甲方和乙方提供服务或产品。甲方和乙方按约定支付第三方服务费用。5.3第三方与甲乙方的沟通协调第六条第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件第三方介入终止的条件包括但不限于：（1）第三方完成了介入协议约定的服务或产品提供；（2）甲方和乙方协商一致解除第三方介入；（3）合同约定的其他终止条件。6.2第三方介入终止的程序第三方介入终止时，甲乙双方与第三方签订终止协议，明确终止时间、终止后的责任等内容。6.3第三方介入终止后的责任处理第三方终止介入后，应对因其介入而产生的遗留问题承担相应的责任。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方违约的情形第三方违反介入协议的约定，应承担违约责任。7.2第三方违约的处理甲方和乙方有权根据合同约定和法律法规规定，要求第三方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.3第三方违约与甲方乙方的关系第三方违约不影响甲方和乙方之间的合同关系。甲方和乙方应按照本合同的约定履行各自的权利和义务。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式第三方介入引起的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决地点和机构本合同的争议解决地点为_______，争议解决机构为_______。第九条附件9.1附件清单本合同附件包括：_______。9.2附件的有效性附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第十条其他条款10.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决如本合同的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款将按法律的规定重新解释或调整，但不影响其他条款的第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细描述了建筑工程的平面图、立面图、剖面图等，以及相关的细部设计图纸。附件二：技术规范包含了建筑工程施工所应遵循的技术规范和标准，包括材料要求、施工工艺、质量要求等。附件三：工程量清单详细列出了建筑工程的各项工程量，包括土建、装修、安装等各个分部分项的工程量。附件四：支付时间表明确了合同价款的支付时间及支付方式，包括首付款、进度款和尾款的具体支付时间和比例。附件五：施工计划详细制定了施工的整体计划，包括施工进度安排、关键节点及验收时间表等。附件六：质量保证措施详细描述了乙方为保证工程质量所采取的措施和制度，包括质量检查、验收程序等。附件七：安全生产措施明确了乙方在施工过程中应遵守的安全生产规定和措施，包括安全防护、应急预案等。附件八：合同变更协议用于记录合同履行过程中，双方就合同内容进行变更的书面协议。附件九：保密协议明确了双方在合同履行过程中对商业秘密、技术秘密等的保密义务和保密期限。附件十：保险单据展示了乙方为工程购买的建筑工程一切险保险单据，证明保险已经办理。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任甲方未按照合同约定提供施工场地、施工图纸、技术规范等，导致乙方无法正常施工，甲方应承担违约责任，具体表现为支付违约金、赔偿乙方因违约所遭受的损失等。示例：甲方未能在合同约定的时间内提供完整的施工图纸，导致乙方施工进度受到影响，甲方应根据实际情况支付违约金，并赔偿乙方因此造成的施工人员窝工费、材料租赁费等直接损失。2.乙方违约行为及责任乙方未按照合同约定完成施工、安装、调试等工作，或工程质量不符合约定，乙方应承担违约责任，具体表现为支付违约金、返工修复费用、赔偿甲方损失等。示例：乙方未能在合同约定的时间内完成施工，导致甲方无法按时投入使用，乙方应支付违约金，并赔偿甲方因延迟使用所遭受的损失。3.第三方违约行为及责任第三方如工程监理、材料供应商等，如未按照合同约定履行义务，导致工程进度、质量受到影响，第三方应承担违约责任，具体表现为支付违约金、赔偿甲乙双方的损失等。示例：工程监理未能按照约定时间进行工程验收，导致乙方无法进行下一步施工，第三方应支付违约金，并赔偿乙方因验收延迟所遭受的损失。全文完。第三部分：其他补充性说