鄂州建设工程施工合同范本

鄂州建设工程施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

名称：鄂州市基础设施建设投资有限公司

地址：湖北省鄂州市凤凰路123号

法定代表人：张华

联系方式/p>

鄂州市基础设施建设投资有限公司（以下简称“甲方”）是一家依据中国法律成立，专业从事鄂州市基础设施建设的企业，拥有多年的基础设施投资、建设及管理经验。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

名称：湖北卓越建筑工程有限公司

地址：湖北省武汉市武昌区徐东大街88号

法定代表人：李明

联系方式/p>

湖北卓越建筑工程有限公司（以下简称“乙方”）是一家具备一级建筑工程施工资质的企业，专业从事各类建筑工程的设计、施工及咨询服务，具有丰富的施工经验和良好的信誉。

合同简介：

鉴于甲方拟投资建设鄂州市某重点基础设施项目，该项目位于鄂州市核心区域，涉及道路、桥梁、绿化等工程，为保障项目顺利进行，甲方决定将该项目部分施工工程委托给具备相应资质和实力的乙方承担。

双方经友好协商，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方承担上述项目施工工程一事达成以下共识，特签订本合同，以便共同遵守。

本合同的签订旨在明确双方在项目施工过程中的权利、义务及责任，确保项目按期、按质、高效完成，为鄂州市基础设施建设贡献力量。

双方在此确认，本合同的签订符合国家相关法律法规，双方将严格遵循合同约定，共同推动项目的顺利实施。如有违反，违约方应承担相应的法律责任。在合同履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自合同签订之日起计算。合同期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。在合同有效期内，双方应严格按照本合同约定的条款履行各自的权利和义务。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于明确双方在鄂州市基础设施建设投资有限公司投资建设的相关工程项目中的合作事宜。具体内容包括：道路、桥梁、绿化等工程施工，以及相关的项目管理、协调和监督工作。乙方向甲方提供专业的施工服务，确保项目按照设计要求、质量标准及约定工期顺利完成。

第二条定义

1.项目工程：指甲方委托乙方施工的鄂州市基础设施项目，包括道路、桥梁、绿化等工程。

2.施工范围：指甲方根据项目实际需要，明确乙方施工的具体工程内容。

3.合同价格：指甲方应支付给乙方的施工工程款项，包括工程款、管理费、利润等。

4.履行期限：指甲方和乙方约定的项目施工完成时间。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的质量、进度、安全等要求完成施工任务。

2.甲方应向乙方提供项目施工所需的施工图纸、技术资料等，并确保其准确性。

3.甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督、检查，并提出合理建议。

4.甲方应按时支付合同款项，保障乙方施工的正常进行。

5.甲方负责办理项目施工所需的各项审批手续，为乙方提供施工便利条件。

二、乙方的权利与义务

1.乙方有权按照合同约定收取工程款项。

2.乙方负责、管理项目施工，确保项目按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成。

3.乙方应严格按照国家相关法律法规、施工规范和设计要求进行施工。

4.乙方负责处理施工过程中的安全事故，承担相应责任。

5.乙方应在合同约定的履行期限内完成施工任务，如需延期，应提前向甲方提出书面申请，并说明原因。

6.乙方应配合甲方完成项目验收工作，确保项目顺利移交。

7.乙方在合同履行过程中，应遵守甲方制定的相关管理制度，保护生态环境，减少对周边环境的影响。

双方在履行合同过程中，应积极沟通、协作，共同解决项目施工过程中出现的问题，确保项目顺利进行。如有违反合同约定，应承担相应的法律责任。

第四条价格与支付条件

1.双方经协商，确定本合同项目工程的总价格为人民币【】元（大写：【】元整）。

2.甲方支付工程款项的方式如下：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款；

（2）乙方完成合同约定工程进度的50%后，甲方支付乙方合同总价的30%；

（3）乙方完成合同约定工程进度的100%后，甲方支付乙方合同总价的30%；

（4）剩余10%作为质量保证金，待工程验收合格并经甲方审核确认后支付。

3.甲方应在收到乙方提交的工程款项申请后15个工作日内完成支付。

4.乙方应按照甲方指定的账户收取工程款项。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.乙方应在合同生效后【】日内施工，并确保在合同约定的工期【】个月内完成工程。

3.任何关键时间节点，包括但不限于设计审查、施工许可证办理、各阶段验收等，双方应严格按照合同约定的时间完成。

第六条违约责任

一、甲方的违约责任

1.甲方未按约定时间支付工程款项，应按照逾期支付金额的千分之五向乙方支付违约金，逾期超过30日的，乙方有权暂停施工。

2.甲方违反合同约定，导致项目无法正常进行，乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任。

3.甲方未履行合同约定的其他义务，导致乙方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。

二、乙方的违约责任

1.乙方未按约定时间、质量、安全完成工程，应向甲方支付违约金，具体金额双方协商确定。

2.乙方违反国家相关法律法规、施工规范和设计要求，导致项目质量、安全事故的，应承担相应的法律责任。

3.乙方未履行合同约定的其他义务，导致甲方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。

4.双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。违约方应承担因诉讼产生的全部费用。

第七条不可抗力

1.本合同所指的不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、罢工、暴乱等）以及政府行为（如政策调整、禁令等）。

2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。双方应共同评估不可抗力事件对合同履行的影响，并协商采取相应措施。

3.发生不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行的，受影响的一方在满足以下条件时，可部分或全部免除责任：

（1）及时通知对方；

（2）提供合法有效的证明；

（3）采取合理措施减轻损失。

4.受不可抗力影响的一方应尽快恢复正常履行能力，并在合理时间内通知对方。如不可抗力事件持续影响合同履行，双方可协商终止合同或延长履行期限。

第八条争议解决

1.双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，双方同意将争议提交至合同签订地的人民调解委员会进行调解。

3.若调解仍不能解决争议，双方同意将争议提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。

4.仲裁裁决是终局的，对双方具有法律约束力。

5.双方在争议解决过程中，应继续履行合同其他未争议部分。

6.除非双方另有约定，争议解决过程中产生的费用由败诉方承担。如仲裁裁决认定双方均有责任，则由双方按责任比例分担争议解决费用。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的任何通知、要求或通讯，应以书面形式送达对方指定的地址。通过快递、挂号信或专人递送等方式进行，送达之日起视为已通知。

2.合同变更：双方同意，本合同的任何修改、补充均应以书面形式作出，并经双方签字盖章确认，否则无效。

3.终止条件：在以下情况下，一方有权书面通知另一方终止本合同：

（1）对方严重违反合同约定，导致合同无法履行；

（2）对方破产、清算或被吊销营业执照；

（3）发生不可抗力事件，且双方无法协商解决。

4.合同终止后，双方应按合同约定完成尚未履行的义务，并根据实际情况退还已付款项或支付未付款项。

第十条附则

1.本合同附件包括但不限于：

（1）项目施工图纸及说明书；