展台建设工程施工合同范本

合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：_______展台建设工程1.2工程地点：_______1.3工程内容：根据甲方的要求，乙方负责完成展台的设计、施工、安装、拆除及交付使用等工作。1.4工程规模：_______1.5工程预算：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。二、合同主体2.1甲方是指具有独立法人资格的企事业单位、社会团体或其他组织，以及具有完全民事行为能力的个人。2.2乙方是指具有独立法人资格的企业或个体工商户，具备相应的施工资质。三、合同价款及支付方式3.1合同总价款为：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。3.2甲方支付乙方的款项分为三个阶段：（1）合同签订后7个工作日内，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格并交付使用后，支付合同总价款的40%。3.3甲方支付款项时，应扣除乙方已提供的预付款、进度款等。四、工程期限4.1工程开工日期：_______年_______月_______日。4.2工程竣工日期：_______年_______月_______日。4.3乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方申请延期，并经甲方同意后方可延期。五、质量标准5.1乙方应按照甲方的要求及国家标准、行业标准进行施工，保证工程质量。5.2工程验收合格后，乙方应承担不少于一年的质保期。六、违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×0.05%×逾期天数。6.2甲方未按照约定时间支付款项，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×0.05%×逾期天数。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得损害国家、社会、集体利益及他人合法权益。8.2双方在合同履行过程中如需变更或解除合同，应签订补充协议，并经双方盖章确认。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.合同的签订：双方在签订合同时，应仔细阅读合同条款，确保双方的权利和义务明确无误。合同中的关键字词应严格按照法律法规的规定执行，确保合同的合法性。2.工程质量：乙方应严格按照甲方的要求和国家、行业标准进行施工，确保工程质量。在施工过程中，甲方有权对工程质量进行监督检查，并提出整改要求。3.工程进度和付款：乙方应按照合同约定的时间完成工程，如有特殊情况需要延期，应提前向甲方申请并获得甲方同意。甲方应按照合同约定的时间支付款项，如有逾期，应支付违约金。4.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.独立法人资格：指企事业单位、社会团体或其他组织依法设立，具有独立的法律地位，可以独立承担民事责任、享有民事权利和承担民事义务的组织。2.完全民事行为能力：指年满18周岁的自然人，具有通过自己的行为取得民事权利、承担民事义务的能力。3.施工资质：指承包商依法取得的，表明其具备从事相应工程施工的资格和能力的证书。4.质保期：指工程验收合格后，承包商对工程承担质量保证的期限。在此期限内，承包商应负责修复或更换工程中出现的质量问题。5.违约金：指当一方未履行合同约定的义务时，按照合同约定或法律规定向另一方支付的金钱。6.有管辖权的人民法院：指根据我国《民事诉讼法》的规定，对某一民事案件有审判权的法院。特殊应用场合及补充条款：1.应用场合：若工程地点位于市中心或人流密集区域，可能会对周边交通和市民出行造成影响。补充条款：乙方应在施工前与甲方沟通，制定交通疏导和市民出行方案，确保施工期间对周边环境和交通的影响降到最低。2.应用场合：若工程涉及到夜间施工，可能会影响周边居民的休息。补充条款：乙方应在夜间施工前与甲方沟通，取得甲方同意，并在施工过程中采取措施降低噪音，确保不影响周边居民正常休息。3.应用场合：若工程需要在特定时间内完成，例如展览或活动日期确定。补充条款：乙方应按照甲方提供的工期要求，合理安排施工进度，确保工程按时完成。如乙方因特殊情况无法按时完成，应提前向甲方说明原因，并商讨解决方案。4.应用场合：若工程涉及到特殊材料或设备的采购。补充条款：乙方应确保所采购的特殊材料或设备符合甲方的要求及国家标准，并提供相应的质量证明文件。如因材料或设备问题导致工程质量问题，乙方应承