园林景观绿化合同模板

合同编号：__________园林景观绿化合同模板一、工程概况1.工程名称：_______（工程地点、工程名称）2.工程地点：_______（详细地址）3.工程规模：_______（工程面积、工程内容）4.工程预算：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元5.工程周期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。二、乙方责任1.乙方应按照甲方的要求，完成园林景观绿化的设计、施工、养护等工作。2.乙方应保证绿化工程的质量和安全，确保绿化工程达到设计要求。3.乙方应在合同约定的工程周期内完成工程，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方申请，并征得甲方同意。4.乙方应按照合同约定的预算进行施工，如有超出预算的情况，需提前向甲方报告并征得甲方同意。5.乙方应承担因自身原因造成的工程质量问题、安全事故等责任。三、甲方责任1.甲方应按照合同约定提供施工场地，并保证施工场地的安全和畅通。2.甲方应按照约定的时间支付工程进度款和工程尾款。3.甲方应协助乙方办理与工程相关的审批手续。4.甲方应提供与绿化工程相关的资料和信息，包括但不限于设计图纸、施工规范等。5.甲方应对乙方施工过程中出现的问题提供必要的支持和协助。四、合同价款及支付方式1.合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。（1）工程开工后_______天内，支付工程总价的30%；（2）工程进度达到_______%后，支付工程总价的30%；（3）工程竣工验收合格后，支付工程总价的20%；（4）剩余的10%作为工程质量保证金，待工程质保期满后支付。3.甲方支付工程进度款时，应提供相应的付款凭证。4.乙方收取工程进度款后，应按照约定的时间和质量要求完成相应的工作。五、工程质量及验收1.乙方应按照约定的设计和施工标准进行施工，确保工程质量。2.工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的工程资料，包括但不限于设计图纸、施工记录、验收报告等。3.甲方应按照约定的时间组织验收，验收不合格的，乙方应负责整改，直至验收合格。4.工程验收合格后，乙方应按照约定的保修期限和保修范围承担保修责任。六、违约责任1.任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金。2.乙方如未能按照约定的时间和质量要求完成工程，应按照逾期部分工程价款的_______%向甲方支付违约金。3.甲方如未能按照约定的时间支付工程进度款，应按照逾期部分工程价款的_______%向乙方支付违约金。七、争议解决1.本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程质保期满后失效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.甲方应确保提供的施工场地符合合同约定的条件和标准，如有变更，应及时通知乙方。2.乙方应严格按照设计和施工标准进行施工，确保工程质量。3.双方应按照约定的时间和质量要求完成各自的责任，如有特殊情况需调整，应提前协商一致。4.甲方应按时支付工程进度款，如有逾期，应承担违约责任。5.乙方应按照约定的保修期限和保修范围承担保修责任。解决办法：1.双方应定期进行沟通和协调，解决合同履行过程中出现的问题和争议。2.如双方发生纠纷，应通过协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整合同当事人之间权利义务关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的法律规定。2.违约金：是指当事人一方不履行合同债务或者履行合同债务不符合约定的，应当向对方支付一定数额的金钱。3.保修：是指承包人对其施工的工程在一定期限内，因施工原因造成的质量问题，承担修复或者赔偿责任的行为。4.质保期：是指承包人对其施工的工程在一定期限内，承担质量保证责任的时间。5.诉讼：是指当事人依法向人民法院请求通过审判解决纠纷的活动。特殊应用场合：1.甲方为政府机关或公共事业单位，乙方为私人园林公司。补充条款：鉴于甲方为政府机关或公共事业单位，乙方应遵守政府的相关规定，按照政府的要求进行施工，并确保工程质量符合政府机关或公共事业单位的标准。2.甲方为房地产开发商，乙方为专业园林绿化公司。补充条款：甲方应提供详细的项目计划和施工要求，乙方应根据甲方的要求进行设计和施工，确保工程质量符合甲方的期望。3.甲方为公园或旅游景区的管理机构，乙方为园林绿化企业。4.甲方为学校或医院等特殊场所，乙方为专业的绿化公司。补充条款：乙方应考虑到学校或医院等特殊场所的特殊需求，进行安全、环保、舒适的绿化设计施工，并确保工程质量符合甲方特殊要求。附件列表：1.设计图纸：包括园林景观绿化的平面图、立面图、效果图等。2.施工方案：包括施工的具体步骤、工艺流程、施工标准等。3.材料清单：包括用于园林景观绿化的各种材料名称、规格、