建筑工程施工合同样本

合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程预算：_______二、合同工期2.1工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共计_______天。2.2施工方如因自身原因导致工程延期，应按延期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：延期天数×日违约金金额（元）。三、质量标准3.1工程质量应符合国家现行相关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。3.2施工方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。3.3工程验收合格后，施工方应按约定提供相关保修服务。四、合同价款及支付4.1双方确认，工程预算价为_______元，其中包括：材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。4.2业主应在合同签订后的_______天内向施工方支付预算价的_______%作为预付款。4.3余款在工程验收合格并办理验收手续后，_______天内支付。4.4施工过程中，如遇增加工程量或变更设计，双方应协商确定增（变）更费用。五、施工方的义务5.1按照约定的时间、质量和标准完成工程施工。5.2负责施工现场的安全，确保施工过程中不发生安全事故。5.3遵守国家有关环境保护的法律法规，做好施工过程中的环境保护工作。5.4负责工程资料的收集、整理和归档。六、业主的义务6.1按照约定时间支付合同价款。6.2协助施工方办理工程验收、竣工等相关手续。6.3负责提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。6.4遵守国家有关法律法规，不得干涉施工方的正常施工。七、违约责任7.1施工方如未按照约定的时间、质量和标准完成工程施工，应承担违约责任，向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约部分工程造价×日违约金金额（元）。7.2业主如未按照约定的时间支付合同价款，应承担违约责任，向施工方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项金额×日违约金金额（元）。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、其他约定9.1合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同的签订应严格遵守《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定。2.合同中的工程名称、地点、规模、内容、预算、工期等基本情况应真实、准确、完整地反映在合同文本中。3.合同价款的支付和违约金的计算，应严格按照合同约定的条款执行。4.施工方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。5.双方在履行合同过程中，应遵守国家有关法律法规，不得干涉对方的正常工作。解决办法：1.对于合同履行过程中的争议，应通过友好协商解决。2.如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑活动中产生的社会关系的法律规范总称。3.工期：是指合同约定的工程完成的期限。4.质量标准：是指工程质量应符合的国家相关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。5.合同价款：是指双方约定的工程预算价，包括材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。6.违约金：是指一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿金。7.争议解决：是指当合同双方在履行合同过程中发生争议时，通过法律手段解决纠纷的过程。特殊应用场合：1.业主是位对工程品质要求极高的建筑师，对施工过程中的每一步都要求严格把控。2.工程位于市中心，施工期间需要特别注意噪音和垃圾处理，以免影响周边居民。3.施工期间正好遇到雨季，可能会影响工期和施工质量。4.业主希望在整个工程过程中能够实时了解工程进度和质量情况。合同补充条款：1.鉴于业主对工程品质的高要求，乙方将指派经验丰富的项目经理负责工程，并定期向业主汇报工程进度和质量情况。同时，乙方将严格按照国家相关环保法规，做好施工过程中的环境保护工作，确保对周边环境的影响降到最低。2.考虑到工程所在地的特殊性，乙方将在施工期间采取有效措施，严格控制噪音和垃圾处理，确保不会给周边居民带来不便。3.由于雨季可能会影响工期和施工质量，乙方将提前做好预案，合理安排施工计划，确保在雨季期间也能保证工程进度和质量。4.为了更好地保障业主的权益，乙方将提供工程进度和质量的实