二零二四年度抹灰作业分包合同2

二零二四年度通用抹灰作业分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3甲方乙方的权利义务第二条工作内容与要求2.1乙方的工作内容2.2乙方的工作标准和要求2.3乙方的施工进度第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付进度第四条工期与延期4.1合同约定的工期4.2延期条款第五条材料与设备5.1乙方应提供的材料和设备5.2甲方的责任和义务第六条质量与验收6.1质量标准6.2验收程序和方法6.3质量问题的处理第七条安全与环保7.1乙方应遵守的安全规定7.2乙方应遵守的环保规定第八条违约责任8.1甲方的违约责任8.2乙方的违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限第十一条法律适用与争议解决11.1适用法律11.2争议解决方式第十二条其他条款12.1甲方其他要求12.2乙方其他承诺第十三条合同的变更与解除13.1合同变更的条件13.2合同解除的条件第十四条合同的签署与生效14.1合同签署地点14.2合同签署日期14.3合同生效条件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为：×××建筑有限公司，地址为：××省××市××区××路××号。1.2乙方名称及地址乙方全称为：×××抹灰作业有限公司，地址为：××省××市××区××路××号。1.3甲方乙方的权利义务甲方权利：按照合同约定，对乙方的工作进行监督、检查和验收，要求乙方按期完成工作，并保证质量。甲方义务：提供乙方施工所需的工作场地、设施、资料等，并按照合同约定支付乙方工程款。乙方权利：按照合同约定，开展抹灰作业，要求甲方提供必要的工作条件。乙方义务：按照合同约定的工期、质量标准完成工作，并对施工过程中的安全、环保等负责。第二条工作内容与要求2.1乙方的工作内容乙方的工作内容包括：按照甲方提供的施工图纸和技术要求，进行抹灰作业，保证施工质量。2.2乙方的工作标准和要求乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和验收标准进行施工，确保工程质量符合要求。2.3乙方的施工进度乙方应按照甲方要求的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第三条合同价格与支付3.1合同总价合同总价为人民币××万元整（大写：人民币××万元整），乙方完成工作后，甲方按照合同约定支付乙方工程款。3.2支付方式甲方支付乙方工程款的方式为：银行转账。3.3支付进度甲方按照乙方实际完成工作的进度，分阶段支付工程款。具体支付进度如下：（1）乙方完成工程进度达到30%时，甲方支付合同价的30%；（2）乙方完成工程进度达到60%时，甲方支付合同价的60%；（3）乙方完成工程进度达到90%时，甲方支付合同价的90%；（4）乙方完成工程并经甲方验收合格后，甲方支付合同价的10%。第四条工期与延期4.1合同约定的工期合同约定的工期为××个月，自乙方开始施工之日起计算。4.2延期条款如因甲方原因导致工期延误，甲方应按照乙方实际窝工费用支付赔偿；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第五条材料与设备5.1乙方应提供的材料和设备乙方应按照甲方提供的材料清单，提供合格的抹灰材料和施工设备。5.2甲方的责任和义务甲方负责提供乙方施工所需的工作场地、设施、资料等，并保证提供的材料和设备符合国家相关质量标准。第六条质量与验收6.1质量标准乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和验收标准进行施工，确保工程质量符合要求。6.2验收程序和方法甲方应组织专业人员进行工程验收，验收合格后，支付合同约定的工程款。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。6.3质量问题的处理如施工过程中出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担修复费用。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。第八条违约责任8.1甲方的违约责任甲方违反合同约定，导致乙方损失的，甲方应承担乙方损失的赔偿责任。8.2乙方的违约责任乙方违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担甲方损失的赔偿责任。第九条争议解决9.1争议解决方式如合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点争议解决的地点为合同签订地的人民法院。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第十一条法律适用与争议解决11.1适用法律本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式如本合同的任何条款与适用法律相抵触，该条款将按适用法律重新解释，其余条款继续有效。第十二条其他条款12.1甲方其他要求甲方要求乙方在合同履行过程中，遵守国家法律法规，保证施工安全，保护环境。12.2乙方其他承诺乙方承诺按照甲方要求，按时完成工程，保证工程质量，不得转包或违法分包。第十三条合同的变更与解除13.1合同变更的条件合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。13.2合同解除的条件合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。第十四条合同的签署与生效14.1合同签署地点本合同于××省××市××区××路××号签署。14.2合同签署日期本合同于××年××月××日签署。14.3合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方定义本合同中所称第三方，是指除甲方和乙方之外的，与本合同执行过程相关联的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、政府监管部门等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不仅限于合同履行过程中的监督、检查、评估、协调等环节。第二条第三方介入的程序与方式2.1第三方介入的程序第三方介入应遵循合同约定的程序，包括但不限于提前通知、协商一致、签订补充协议等。2.2第三方介入的方式第三方介入的方式可以包括现场检查、资料审查、定期会议、意见反馈等。第三条第三方介入的责任与义务3.1第三方责任第三方应按照合同约定和国家相关法律法规，公正、公平、独立地履行其职责，并对甲乙双方的合法权益进行保护。3.2第三方义务第三方应遵守职业道德，保守商业秘密，及时提供相关专业意见，并协助甲方和乙方解决合同执行过程中的问题。第四条第三方介入的权益保护4.1第三方权益保护甲方和乙方应尊重第三方的独立意见，不得干预第三方正常履行其职责。4.2第三方权益的保障第三方在合同履行过程中受到损害的，有权向甲方和乙方提出赔偿要求。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据合同金额、工程复杂程度等因素，由甲乙双方协商确定。5.2第三方责任限额的调整第三方责任限额如需调整，应由甲乙双方协商一致，并签订书面补充协议。第六条第三方介入的争议解决6.1争议解决方式如第三方介入过程中发生争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.2争议解决地点争议解决的地点为合同签订地的人民法院。第七条第三方介入的合同变更7.1合同变更条件第三方介入引起的合同变更，需甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。7.2合同变更的生效合同变更协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。第八条第三方介入的解除8.1合同解除条件第三方介入引起的合同解除，需甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。8.2合同解除的生效合同解除协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。第九条第三方介入的费用承担9.1第三方费用承担第三方介入所需的费用，包括但不限于咨询费、评估费、差旅费等，由甲乙双方协商确定。9.2第三方费用支付方式第三方费用的支付方式应按照合同约定执行。第十条第三方介入的保密义务10.1保密内容第三方在介入过程中获取的甲乙双方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限保密期限自第三方介入之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第十一条第三方介入的法律责任11.1适用法律第三方介入的法律责任适用中华人民共和国法律。11.2法律责任的承担第三方在介入过程中违反法律法规或合同约定，造成甲方或乙方损失的，应承担相应的法律责任。第十二条第三方介入的其他事项12.1甲方和乙方应积极配合第三方的介入工作，提供必要的资料和便利条件。12.2第三方在介入过程中，应遵守职业道德，公正公平地履行其职责。本部分修正条款自合同签署之日起生效，与原合同具有同等法律效力。如有冲突，以本部分修正条款为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同图纸附件2：技术规范与要求附件3：施工材料清单附件4：施工设备清单附件5：工程进度计划附件6：质量验收标准附件7：安全防护规定附件8：环保规定附件9：违约行为认定标准附件10：争议解决方式说明附件11：保密协议附件12：第三方介入协议附件1：合同图纸详细要求和说明：合同图纸应包括完整的工程设计图纸、施工图纸和相关技术资料，乙方应根据图纸要求进行施工。附件2：技术规范与要求详细要求和说明：技术规范与要求应包括工程质量标准、施工工艺、材料要求等，乙方应严格按照规范要求进行施工。附件3：施工材料清单详细要求和说明：施工材料清单应详细列明所需材料的种类、规格、数量、质量标准等，乙方应按照清单提供合格材料。附件4：施工设备清单详细要求和说明：施工设备清单应详细列明所需设备的种类、规格、数量等，乙方应按照清单提供合格设备。附件5：工程进度计划详细要求和说明：工程进度计划应明确工程的开始日期、结束日期及关键节点，乙方应按照计划完成施工。附件6：质量验收标准详细要求和说明：质量验收标准应包括工程质量的检验方法、验收程序和合格标准，乙方应按照标准进行自检和接受甲方验收。附件7：安全防护规定详细要求和说明：安全防护规定应包括施工现场的安全管理、操作规程、应急预案等，乙方应遵守规定确保施工安全。附件8：环保规定详细要求和说明：环保规定应包括施工现场的环境保护措施、废弃物处理要求等，乙方应遵守规定确保施工环保。附件9：违约行为认定标准详细要求和说明：违约行为认定标准应明确违约行为的种类、判定标准及相应的责任承担，用于认定乙方的违约行为。附件10：争议解决方式说明详细要求和说明：争议解决方式说明应明确争议解决的途径、程序和方法，用于指导双方在发生争议时的解决流程。附件11：保密协议详细要求和说明：保密协议应明确保密信息的范围、保密期限及违约责任，用于保护双方的商业秘密。附件12：第三方介入协议详细要求和说明：第三方介入协议应明确第三方的职责、权限、介入范围和责任限额，用于规范第三方介入行为。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定时间完成工程。2.乙方施工质量不符合合同约定的质量标准。3.乙方使用不符合合同要求的材料或设备。4.乙方违反合同约定的安全或环保规定。5.乙方未按合同约定的程序进行施工或验收。6.乙方泄露合同中涉及的保密信息。违