专业建设工程设计合同范例_第1页
专业建设工程设计合同范例_第2页
专业建设工程设计合同范例_第3页
专业建设工程设计合同范例_第4页
专业建设工程设计合同范例_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________专业建设工程设计合同甲方(委托方):__________乙方(受托方):__________一、设计范围及内容1.1甲方委托乙方进行的专业建设工程设计范围包括:_______(具体设计范围和内容)。1.2设计内容应包括:_______(设计深度、图纸、说明等)。二、设计质量标准2.1乙方应按照国家标准、行业标准和地方标准进行设计,确保设计文件符合国家法律法规、技术规范和甲方的实际需求。2.2设计文件应保证内容的真实、准确、完整,文字和图纸清晰,计算书正确。2.3设计文件应包括:_______(设计文件清单)。三、设计周期3.1乙方应按照甲乙双方约定的时间表完成设计工作,具体时间表如下:(1)初步设计阶段:自合同签订之日起_______日内完成;(2)施工图设计阶段:自初步设计批准之日起_______日内完成。3.2乙方如因特殊情况无法按照约定的时间表完成设计,应提前向甲方书面申请延期,并经甲方批准。四、设计费用及支付4.1乙方向甲方提供的专业建设工程设计服务费用为人民币_______元(大写:_______元整),其中包括:(1)初步设计费:人民币_______元;(2)施工图设计费:人民币_______元。(1)合同签订后_______日内,甲方支付乙方设计费用的_______%;(2)初步设计批准后_______日内,甲方支付乙方设计费用的_______%;(3)施工图设计完成后_______日内,甲方支付乙方设计费用的_______%。4.3乙方开具正规税务发票,甲方按国家规定支付相关税费。五、知识产权5.1乙方保证设计文件不侵犯他人的知识产权,如发生知识产权纠纷,由乙方负责处理并承担相应责任。5.2设计文件归甲方所有,未经甲方书面同意,乙方不得以任何形式使用或披露。六、保密条款6.1甲乙双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息,应予以严格保密。6.2保密期限自合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。七、违约责任7.1乙方未按照约定的时间表完成设计工作的,应当按照违约天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=设计费用×违约天数×_______%。7.2乙方设计文件存在重大缺陷或错误的,甲方有权要求乙方重新设计,并有权要求乙方支付违约金。7.3甲方未按照约定时间支付设计费用的,应当按照逾期支付的天数向乙方支付滞纳金,滞纳金计算方式为:滞纳金=设计费用×逾期支付天数×_______%。八、争议解决8.1甲乙双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。九、其他约定9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至合同约定的设计工作完成之日止。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:_______年_______月_______日注意事项:1.合同主体:确保甲乙双方均为具有法人资格的企事业单位、其他组织或自然人,具备签订合同的资格。2.设计范围和内容:明确双方约定的设计范围和内容,避免因理解不一致导致的纠纷。3.设计质量标准:乙方应按照国家标准、行业标准和地方标准进行设计,确保设计文件符合法律法规和技术规范。4.设计周期:约定明确的设计时间表,并根据实际情况合理分配时间,确保设计工作按时完成。5.设计费用及支付:明确设计费用的金额、支付方式和时间,确保双方权益。6.知识产权:乙方应保证设计文件不侵犯他人知识产权,避免发生纠纷。7.保密条款:约定甲乙双方在合同履行过程中知悉的商业秘密和机密信息的保密期限和责任。8.违约责任:明确双方在未履行合同约定的义务时应承担的违约责任,包括违约金和滞纳金的计算方式。9.争议解决:约定双方在履行合同过程中发生争议的解决方式,如友好协商和诉讼等。解决办法:1.双方发生争议时,进行友好协商,寻求共识。2.若协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释:1.法人资格:指企事业单位、其他组织或自然人依法具备的独立承担民事责任的能力。2.设计范围和内容:指甲方委托乙方进行的专业建设工程设计的具体领域和任务内容。3.设计质量标准:指乙方在进行设计时应遵循的国家、行业和地方规定的技术规范和标准。4.知识产权:指设计文件中所涉及的专利权、著作权、商标权等法律权益。5.保密期限:指甲乙双方在合同履行过程中对商业秘密和机密信息承担保密义务的时间期限。6.违约金:指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。7.滞纳金:指逾期支付款项方按照约定向对方支付的违约金。8.争议解决:指双方在履行合同过程中发生纠纷时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。特殊应用场合:1.甲方为政府部门,乙方为私营设计公司。补充条款:考虑到甲方为政府部门,合同履行过程中应严格遵守国家相关政策法规,确保设计方案的合规性。2.甲方为大型企业,乙方为小型设计工作室。补充条款:甲方应给予乙方足够的指导和支持,确保乙方能够按时提供高质量的设计成果。同时,乙方应尽量满足甲方的个性化需求。3.甲方为房地产开发商,乙方为知名设计院。补充条款:考虑到房地产项目的特殊性,乙方应在设计过程中充分考虑甲方的投资预算和市场定位,确保设计方案的经济性和市场竞争力。4.甲方为初创企业,乙方为高校设计团队。补充条款:甲方应提供详细的设计需求和目标,乙方则应充分发挥高校人才优势,为甲方提供创新且实用的设计方案。5.甲方为个体经营者,乙方为专业设计顾问。补充条款:由于甲方为个体经营者,乙方应提供更为细致

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论