2024年度建设工程施工合同（以工程质量合格为标的）

2024年度建设工程施工合同（以工程质量合格为标的）本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址（如有）1.4术语定义2.工程内容及范围2.1工程概述2.2施工范围2.3工程量清单3.合同价格与支付3.1合同总价3.2价格调整机制3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6支付方式与账户4.工期与进度4.1开工日期4.2竣工日期4.3关键节点及进度要求4.4工期延误及延期费用5.工程质量与标准5.1工程质量要求5.2质量检验与验收5.3质量争议的处理6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备验收标准7.施工安全与环境保护7.1安全生产要求7.2安全事故的处理7.3环境保护措施8.变更与调整8.1合同变更条件8.2变更程序8.3变更费用及时间调整9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3丙方违约责任（如有）10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点及机构10.3诉讼地点及法院11.合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款的后果13.合同的修订与补充13.1修订条件13.2补充协议的形式与效力14.其他条款14.1法律适用14.2合同语言14.3不可抗力14.4合同的完整性与冲突解决14.5联系方式与通知程序第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：X公司，地址：X。1.2乙方名称：X建筑公司，地址：X。1.3丙方名称：X材料供应商，地址：X（如有）。1.4术语定义：（1）工程：指甲方委托乙方建设的项目，具体范围和内容见工程量清单。（2）工程量清单：附件一，详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。（3）合同总价：指乙方完成工程所需的全部费用，包括工程设计、施工、材料设备供应、验收等阶段的费用。（4）进度付款：指按照工程实际进度，甲方按照约定的比例支付乙方工程款项。（5）竣工结算：指工程完成后，根据实际完成情况，双方进行最终款项的结算。第二条工程内容及范围2.1工程概述：本工程是一座X类型的建筑，位于X地点，占地面积X平方米，建筑面积X平方米。2.2施工范围：包括土建工程、安装工程、装饰工程等，具体见工程量清单。2.3工程量清单：附件一，详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。第三条合同价格与支付3.1合同总价：人民币X万元整，大写：人民币陆佰捌拾万元整。3.2价格调整机制：如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。3.3预付款：甲方在签订合同后七个工作日内，向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款。3.4进度付款：按照工程实际进度，甲方按照约定的比例支付乙方工程款项。3.5竣工结算：工程完成后，乙方按照合同约定向甲方提交竣工结算报告，甲方在收到报告后七个工作日内进行审核，无异议后支付剩余款项。3.6支付方式与账户：甲方通过银行转账的方式向乙方支付款项，具体账户见合同附件。第四条工期与进度4.1开工日期：年月日。4.2竣工日期：年月日。4.3关键节点及进度要求：见附件二，乙方需按照约定的时间节点完成关键工程的施工。4.4工期延误及延期费用：如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的延期费用。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。5.2质量检验与验收：工程完成后，甲方组织验收，乙方负责配合。验收不合格的，乙方需按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。5.3质量争议的处理：如对工程质量有争议，双方可协商解决，也可向约定的仲裁机构申请仲裁或向法院提起诉讼。第六条材料与设备6.1材料供应：乙方负责提供本合同约定的建筑材料、设备及配件。6.2设备供应：乙方负责提供本合同约定的施工设备。6.3材料与设备验收标准：材料设备到达施工现场后，甲方按照约定的标准进行验收，乙方负责提供相关验收资料。第八条变更与调整8.1合同变更条件：合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价或工程进度发生变化的，双方可协商变更合同。8.2变更程序：变更事项需双方协商一致，并以书面形式签订变更协议，作为本合同的附件。8.3变更费用及时间调整：变更导致的费用增减及工期顺延，双方按照约定的比例承担。第九条违约责任9.1甲方违约责任：甲方未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工结算款项的，应支付违约金，违约金为应付款项的日千分之五。9.2乙方违约责任：乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合约定的，应支付违约金，违约金为合同总价的千分之五。9.3丙方违约责任（如有）：丙方未按约定时间提供材料、设备或不符合质量要求的，应承担相应的违约责任。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方发生合同争议的，通过友好协商解决；协商不成的，可以向约定的仲裁机构申请仲裁或向法院提起诉讼。10.2仲裁地点及机构：仲裁地点为X，仲裁机构为X仲裁委员会。10.3诉讼地点及法院：诉讼地点为X，法院为X人民法院。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件：工程验收合格，双方办理竣工结算手续后，合同终止。11.3合同解除条件：合同执行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止或解除之日止。12.3违约保密条款的后果：违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十三条合同的修订与补充13.1修订条件：合同执行过程中，如因法律法规变化、政策调整等原因，需要对合同进行修订的，双方可签订补充协议。13.2补充协议的形式与效力：补充协议应采取书面形式，与本合同具有同等法律效力。第十四条其他条款14.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同语言：本合同的全文及附件均为中文文本。14.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。14.4合同的完整性与冲突解决：本合同及其附件为双方完整的意思表示，取代之前所有的谈判和协议，如合同附件与有冲突，以为准。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义及范围1.1第三方：指本合同之外的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料设备供应商、检测机构等。1.2第三方介入：指在合同执行过程中，第三方根据合同约定或经甲乙方同意，参与工程的某些环节，如监理、质量检测、材料设备供应等。1.3第三方责任：第三方介入后，应按照合同约定及相关法律法规履行其职责，并承担相应责任。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序：甲乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的第三方名称、介入事项及期限。2.2第三方介入条件：第三方介入需经甲乙方双方同意，并签订书面协议，明确介入事项、权限、期限及责任。第三条第三方介入的权利与义务3.1第三方权利：第三方介入后，有权按照合同约定及法律法规要求，对介入的事项进行监督、检查、评估等。3.2第三方义务：第三方应按照合同约定及相关法律法规，履行其职责，保证工程质量、安全、进度等方面的要求。3.3第三方责任限额：第三方对工程质量、安全等方面的责任，以其介入事项的合同金额为限。第四条第三方介入与甲乙方的关系4.1第三方介入不影响甲乙方的合同关系，甲乙方仍按照本合同履行各自的权利义务。4.2第三方介入的事项，如涉及甲乙方的权利义务，甲乙方应按照合同约定履行相应责任。4.3第三方与甲乙方之间的合同关系，独立于本合同，甲乙方不承担第三方与第三方之间的合同责任。第五条第三方介入的变更与解除5.1第三方介入的变更：如因特殊情况需要变更第三方介入的事项、权限、期限等，甲乙方应协商一致，并签订书面变更协议。5.2第三方介入的解除：如第三方未能按照合同约定履行其职责，甲乙方均有权解除第三方介入。5.3第三方介入的解除不影响甲乙方的合同关系，甲乙方仍按照本合同履行各自的权利义务。第六条第三方介入的费用与支付6.1第三方介入费用：第三方介入所需的费用，由甲乙方按照合同约定承担。6.2第三方支付方式与账户：第三方介入费用支付方式与账户，由甲乙方与第三方协商确定。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入争议解决方式：如发生第三方介入争议，通过友好协商解决；协商不成的，可以向约定的仲裁机构申请仲裁或向法院提起诉讼。7.2第三方介入争议的管辖：第三方介入争议的管辖地点，由甲乙方与第三方协商确定。第八条第三方介入的保密条款8.1第三方介入保密内容：第三方在介入过程中获取的甲乙方商业秘密、技术秘密、市场信息等。8.2第三方介入保密期限：自第三方介入之日起至合同终止或解除之日止。8.3第三方介入违约保密条款的后果：第三方违反保密条款的，应承担违约责任，赔偿甲乙方因此造成的损失。第九条第三方介入的修订与补充9.1第三方介入修订条件：如因法律法规变化、政策调整等原因，需要对第三方介入进行修订的，甲乙方可签订补充协议。9.2第三方介入补充协议的形式与效力：补充协议应采取书面形式，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。附件二：关键节点及进度要求详细列明工程项目的关键节点及进度要求。附件三：材料设备供应清单详细列明材料设备供应商提供的材料、设备及配件的名称、数量、规格、单价和总价。附件四：第三方介入协议明确第三方介入的事项、权限、期限及责任。附件五：设计图纸包含工程的设计图纸、施工图纸等相关资料。附件六：施工方案详细列明施工方案、施工工艺、施工要求等。附件七：安全生产措施详细列明安全生产措施、应急预案等。附件八：质量保证措施详细列明质量保证措施、质量控制流程等。附件九：合同履行过程中产生的其他文件和资料。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工结算款项。2.乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合约定。3.丙方未按约定时间提供材料、设备或不符合质量要求。4.第三方未按约定履行其职责或不符合法律法规要求。违约责任认定标准：1.违约金：违约方应支付违约金，违约金为应付款项的日千分之五。2.损害赔偿