施工合同模板通常由

施工合同模板通常由第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

鉴于：

一、发包方需对（项目名称）进行施工建设，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，发包方拟委托承包方进行施工建设。

二、承包方具备相应的资质和经验，愿意接受发包方的委托，按照本合同约定进行施工建设。

根据上述情况，双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同主体

1.1发包方名称：（填写发包方名称）

1.2承包方名称：（填写承包方名称）

二、项目概况

2.1项目名称：（填写项目名称）

2.2项目地点：（填写项目地点）

2.3项目规模：（填写项目规模）

2.4项目投资：（填写项目投资）

三、合同内容

3.1施工内容：承包方负责（项目名称）的施工建设，包括但不限于基础工程、主体工程、装饰工程等。

3.2施工工期：自合同签订之日起至（填写竣工日期）止，共计（填写工期）个月。

3.3施工质量：承包方应严格按照国家有关施工质量标准及设计文件要求，确保工程质量符合国家标准。

3.4工程造价：合同总价为人民币（填写金额）元整。

3.5付款方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间由双方另行约定。

四、违约责任

4.1发包方违约责任：

（1）发包方未按合同约定支付工程款的，应向承包方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的（填写比例）计算。

（2）发包方因自身原因导致工程延期，应向承包方支付工期延误违约金，违约金按工期延误天数计算。

4.2承包方违约责任：

（1）承包方未按合同约定完成施工任务的，应向发包方支付违约金，违约金按未完成工程部分的比例计算。

（2）承包方施工过程中出现质量问题的，应承担相应的修复责任，并赔偿发包方因此遭受的损失。

五、争议解决

5.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他约定

6.1本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

6.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

6.3本合同附件如下：

（1）（附件1：项目设计图纸）

（2）（附件2：施工技术规范）

（3）（附件3：施工组织设计）

（4）（附件4：工程量清单）

（5）（附件5：工程质量保证书）

（6）（附件6：安全文明施工措施）

（7）（附件7：合同签订地相关法律法规）

七、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________

附件：

（1）（附件1：项目设计图纸）

（2）（附件2：施工技术规范）

（3）（附件3：施工组织设计）

（4）（附件4：工程量清单）

（5）（附件5：工程质量保证书）

（6）（附件6：安全文明施工措施）

（7）（附件7：合同签订地相关法律法规）

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于：

一、发包方需对（项目名称）进行施工建设，为确保施工质量、工期及安全，发包方拟委托承包方进行施工建设，并聘请监理方对施工过程进行全程监理。

二、承包方具备相应的资质和经验，愿意接受发包方的委托，按照本合同约定进行施工建设。

三、监理方具备相应的资质和经验，愿意接受发包方的委托，对施工过程进行全程监理。

根据上述情况，三方经友好协商，达成如下协议：

一、合同主体

1.1发包方名称：（填写发包方名称）

1.2承包方名称：（填写承包方名称）

1.3监理方名称：（填写监理方名称）

二、项目概况

2.1项目名称：（填写项目名称）

2.2项目地点：（填写项目地点）

2.3项目规模：（填写项目规模）

2.4项目投资：（填写项目投资）

三、合同内容

3.1施工内容：承包方负责（项目名称）的施工建设，包括但不限于基础工程、主体工程、装饰工程等。

3.2施工工期：自合同签订之日起至（填写竣工日期）止，共计（填写工期）个月。

3.3施工质量：承包方应严格按照国家有关施工质量标准及设计文件要求，确保工程质量符合国家标准。

3.4工程造价：合同总价为人民币（填写金额）元整。

3.5付款方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间由双方另行约定。

四、监理方职责与权利

4.1监理方负责对施工过程进行全程监理，确保施工质量、工期及安全。

4.2监理方有权要求承包方整改不符合质量、工期及安全要求的工程。

4.3监理方有权对承包方违反合同约定的行为进行制止，并要求承包方承担相应责任。

4.4监理方有权对施工过程中发生的问题提出整改意见，并要求承包方及时整改。

五、甲方权益与权利

5.1甲方有权要求承包方在规定工期内完成施工任务，并确保工程质量符合国家标准。

5.2甲方有权要求监理方对施工过程进行全程监理，确保施工质量、工期及安全。

5.3甲方有权对承包方和监理方的违约行为进行追究，并要求其承担相应责任。

5.4甲方有权对施工过程中发生的问题提出整改意见，并要求承包方和监理方及时整改。

六、乙方责任与义务

6.1承包方应严格按照国家有关施工质量标准及设计文件要求，确保工程质量符合国家标准。

6.2承包方应按照合同约定的时间节点完成施工任务，并确保工程进度。

6.3承包方应遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。

6.4承包方应配合监理方对施工过程进行全程监理，并及时整改监理方提出的问题。

七、违约责任

7.1承包方未按合同约定完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金按未完成工程部分的比例计算。

7.2承包方施工过程中出现质量问题的，应承担相应的修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

7.3监理方未履行监理职责的，应向甲方支付违约金，违约金按监理费用的一定比例计算。

八、争议解决

8.1三方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同一式三份，三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

9.2本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

9.3本合同附件如下：

（1）（附件1：项目设计图纸）

（2）（附件2：施工技术规范）

（3）（附件3：施工组织设计）

（4）（附件4：工程量清单）

（5）（附件5：工程质量保证书）

（6）（附件6：安全文明施工措施）

（7）（附件7：合同签订地相关法律法规）

第三方介入的意义和目的在于确保施工质量、工期及安全，保障甲方权益。甲方为主导的目的和意义在于确保工程按期完成、质量达标，实现预期投资回报。通过引入监理方，甲方能够在施工过程中实时了解工程进度和质量，对违约行为进行追究，降低项目风险。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“承建方”）：

丙方（以下简称“监理单位”）：

鉴于：

一、业主拟对（项目名称）进行建设，为确保工程质量和施工安全，业主决定聘请承建方进行承建工作，并委托监理单位对施工过程进行监督和协调。

二、承建方具备相应的资质和经验，愿意接受业主的委托，按照本合同约定进行承建工作。

三、监理单位具备相应的资质和经验，愿意接受业主的委托，对承建方的施工过程进行监督和协调。

根据上述情况，三方经友好协商，达成如下协议：

一、合同主体

1.1业主名称：（填写业主名称）

1.2承建方名称：（填写承建方名称）

1.3监理单位名称：（填写监理单位名称）

二、项目概况

2.1项目名称：（填写项目名称）

2.2项目地点：（填写项目地点）

2.3项目规模：（填写项目规模）

2.4项目投资：（填写项目投资）

三、合同内容

3.1承建内容：承建方负责（项目名称）的承建工作，包括但不限于设计、采购、施工、验收等。

3.2承建工期：自合同签订之日起至（填写竣工日期）止，共计（填写工期）个月。

3.3工程质量：承建方应严格按照国家有关工程质量标准及设计文件要求，确保工程质量符合国家标准。

3.4工程造价：合同总价为人民币（填写金额）元整。

3.5付款方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间由双方另行约定。

四、监理单位职责与权利

4.1监理单位负责对承建方的施工过程进行监督和协调，确保施工质量、工期及安全。

4.2监理单位有权要求承建方整改不符合质量、工期及安全要求的工程。

4.3监理单位有权对承建方违反合同约定的行为进行制止，并要求承建方承担相应责任。

4.4监理单位有权对施工过程中发生的问题提出整改意见，并要求承建方及时整改。

五、承建方权益与权利

5.1承建方有权要求业主按照合同约定支付工程款，并享有合理的利润空间。

5.2承建方有权要求监理单位提供必要的施工协调和支持。

5.3承建方有权对施工过程中遇到的技术难题提出解决方案，并经监理单位确认后实施。

5.4承建方有权在施工过程中根据实际情况调整施工方案，但需提前通知监理单位并取得同意。

六、甲方责任与义务

6.1业主应按照合同约定支付工程款，并保证工程款的及时到位。

6.2业主应提供必要的施工条件，包括但不限于场地、材料、设备等。

6.3业主应配合承建方和监理单位的施工和监理工作，提供必要的支持。

6.4业主应遵守合同约定，不得无故终止合同或单方面变更合同内容。

七、违约责任

7.1业主未按合同约定支付工程款的，应向承建方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的（填写比例）计算。

7.2业主因自身原因导致工程延期，应向承建方支付工期延误违约金，违约金按工期延误天数计算。

8.1业主未按合同约定提供施工条件的，应向承建方支付违约金，违约金按合同约定赔偿。

九、争议解决

9.1三方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他约定

10.1本合同一式三份，三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

10.2本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

10.3本合同附件如下：

（1）（附件1：项目设计图纸）

（2