电厂施工合同范本_第1页
电厂施工合同范本_第2页
电厂施工合同范本_第3页
电厂施工合同范本_第4页
电厂施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

电厂施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

名称:XXX电力有限公司

地址:XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人:张三

联系方式/p>

乙方(卖方/承租方/服务提供方):

名称:XXX建设集团有限公司

地址:XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人:李四

联系方式/p>

合同简介:

鉴于甲方为一家专业从事电力生产、供应和销售的企业,拥有丰富的电厂投资、建设和管理经验;乙方是一家具备电力工程承包资质,专业从事电力工程施工的企业,具备丰富的施工经验和良好的信誉。为了充分发挥双方在电力行业的优势,确保电厂施工项目的顺利进行,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经充分协商,就甲方委托乙方承担电厂施工项目达成以下协议:

一、甲方将电厂施工项目(以下简称“本项目”)委托给乙方承担,乙方同意接受甲方的委托,按照本合同约定的内容完成施工任务。

二、甲乙双方明确各自的权利和义务,确保本项目按照约定的时间、质量、投资完成。

三、本合同是双方在遵守国家法律法规、行业规定的基础上,结合项目实际情况,明确双方在施工过程中的权利、义务、责任和风险,为双方共同遵守的文件。

四、本合同的签订,旨在确保甲乙双方在项目实施过程中,依法合规、诚信履约,实现互利共赢。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是甲方委托乙方负责电厂施工项目的设计、采购、施工、调试及售后服务等全过程,确保项目按照约定的质量、进度、投资完成。具体内容包括:

1.电厂施工图纸的设计、审查及修改;

2.施工所需的材料、设备采购;

3.电厂土建及安装工程施工;

4.电气设备安装调试;

5.工程验收、移交及售后服务。

第二条定义

1.本项目:指甲方委托乙方承担的电厂施工项目。

2.施工图纸:指甲方提供或乙方设计的用于指导施工的图纸。

3.设备材料:指乙方为完成本项目所需采购的设备、材料。

4.工程进度:指甲方根据本项目实际需要,要求乙方完成的工程各阶段时间节点。

5.工程质量:指本项目施工过程中应达到的国家及行业标准。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权力和义务

1.负责提供项目施工所需的全部资料,包括但不限于施工图纸、技术规范、工程量清单等。

2.按照合同约定向乙方支付工程款。

3.对乙方施工过程进行监督、检查,确保施工质量符合约定。

4.协助乙方办理相关政府部门的手续、审批等事宜。

5.负责工程验收,及时接收、投入使用。

二、乙方的权力和义务

1.严格按照甲方的施工图纸、技术规范等进行施工,确保工程质量。

2.负责采购本项目所需的设备、材料,确保质量合格、价格合理。

3.按照约定的工程进度完成施工任务,确保工程按时交付。

4.对施工过程中的安全、环保等问题负责,确保符合国家及地方相关规定。

5.配合甲方进行工程验收,提供完整的工程技术资料、验收报告等。

6.负责工程验收合格后的售后服务,包括设备维修、技术支持等。

7.在合同约定的范围内,享有工程款的收取权。

第四条价格与支付条件

1.本项目的合同总价为人民币XX元整(大写:XX圆整),双方确认,该价格为固定价格,不因市场行情、政策调整等因素变动。

2.甲方应按照以下方式向乙方支付合同款项:

a)签订合同后7个工作日内,支付合同总价的30%作为预付款;

b)工程进度达到50%时,支付合同总价的30%;

c)工程验收合格后,支付合同总价的30%;

d)剩余10%作为质保金,质保期满后无质量问题,甲方应在7个工作日内支付给乙方。

3.乙方开具合规的税务发票,甲方按约定时间支付相应款项。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为XX个月。

2.乙方应在合同生效后XX个工作日内完成施工图纸设计,并开始施工。

3.乙方应按照双方约定的工程进度,确保在XX个月内完成本项目施工。

4.乙方应在工程验收合格后,提供XX个月的质保期。

第六条违约责任

1.甲方未按约定支付款项,每逾期一日,应向乙方支付合同总价0.1%的违约金;逾期超过30日的,乙方有权解除合同,并要求甲方支付合同总价20%的违约金。

2.乙方未按约定时间完成工程,每逾期一日,应向甲方支付合同总价0.1%的违约金;逾期超过30日的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付合同总价20%的违约金。

3.若因乙方原因导致工程质量不符合约定,乙方应负责无偿返工,直至达到约定标准;同时,甲方有权要求乙方支付合同总价10%的违约金。

4.任何一方违反本合同其他条款,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担相应的违约责任,向对方支付赔偿金,赔偿金为损失金额的XX%。

5.违约方应承担因违约所产生的诉讼费、律师费等费用。

第七条不可抗力

1.本合同所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风等)、政府行为(如征收、征用等)、社会异常事件(如战争、罢工、骚乱等)。

2.发生不可抗力事件时,受影响的一方应立即通知对方,并提供相关证明文件。双方应共同协商,根据实际情况采取适当措施,减少损失。

3.受不可抗力影响的一方,在不可抗力事件发生之日起30日内无法履行或部分履行合同义务的,可暂时免除履行责任。但应在不可抗力事件结束后30日内,向对方提供受影响程度及恢复履行合同能力的证明。

4.不可抗力事件持续超过120日,双方均有权终止合同。合同终止后,双方应根据已履行部分和未履行部分的情况,协商确定合同终止后的善后事宜。

第八条争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成,双方同意将争议提交至合同签订地所在的仲裁委员会,按照申请仲裁时该仲裁委员会有效的仲裁规则进行仲裁。

3.仲裁裁决是终局的,对双方具有法律约束力。

4.仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。

5.在仲裁期间,除争议事项外,双方应继续履行合同其他条款。

第九条其他条款

1.任何与合同有关的通知、文件均应以书面形式送达对方,通过快递或专人递送,并在送达时获得对方签收确认。

2.本合同的变更、解除或终止,须双方协商一致,并以书面形式确认。

3.未经对方书面同意,任何一方不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方。

4.本合同的终止不影响双方在终止前已经产生的权利和义务,双方应继续履行。

5.双方应遵守国家有关保密法律法规,对在合同执行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息承担保密义务。

第十条附则

1.本合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、工程量清单等,均为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论