电力施工合同范本

电力施工合同范本

电力施工合同范本「篇一」

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，公司将大

庆油田供水销售公司室内装修的电路施工承包给乙方施工，为保证该工程按期、保

质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

第一条工程概况

一、工程名称：大庆油田供水销售公司办公楼装修电力施工

二、工程内容：办公楼装修的室内电力施工

三、工程地点：大庆油田供水销售公司

四、设计单位：

五、工期：

六、质量标准：按工程的合理要求和施工标准执行。

七、合同价款(工程总造价)：工程施工费用按每层建筑实际面积计算，共四

层，即每平米_____元计算，总造价为______(¥)万元人民币，工程竣工后以工程

竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。

第三条甲乙方驻工地代表

一、甲方项目负责人:

二、乙方项目负责人：

三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

第四条甲方工作

一、施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监

护、安全交底等相关手续。

二、负责大庆油田供水销售公司、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程

进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

三、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施

工图进行施工前会审，没计交底。

第五条乙方工作

一、按照国家电力工程质量验评标准，负责大庆油田供水销售公司室内装修的

电力施工任务。按图纸施工，如施工完成后，甲方对图纸有变动产生的费用由甲方

负责。

二、与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工

程的质量检查监督。

三、在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行

工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。

四、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达

到合同约定的验收标准。

五、已经竣工的工程未交付甲方之前，甲乙方共同负责已完工程的成品保护工

作，保护期间发生损失的，按责任划分并自费修复。

六、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

第六条工程质量等级

一、，程质量等级：按电力行业优质，程执行。乙方如达不到约定条件的部

分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直

至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予

顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。因材料和材料供应不及

时，后果由甲方负责。

笫七条验收和重新检验

一、甲方根据乙方的申请，组织大庆油田供水销售公司生产技部、监理部、运

行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因

自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质

量要求。

二、检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出

的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条

件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，

甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。因甲方原因，由甲方负责。

三、隐蔽工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐蔽工程和中间验收时，

乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应及时进行验收。验收合格后方可进行隐

蔽和继续施工，验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重新验收。

第八条工程预付款

电力施工合同范本「篇二」

第一章双方一般权利与义务

第一条甲方代表

甲方派出代表或委吒代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如

隐蔽工程和中间检查验收，有关施工需要配合停电等。

第二条乙方代表

乙方委派驻施工现场代表，按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职

责。

第三条甲方工作

1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条

件。开通施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，并保证施工期间的畅通。

2、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，并对资料的真实准确负

责”

3、办理施工许可证、10线路红线图及其他施工所需证件、批件和临时施工用

地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续。

4、组织乙方和设计单位进行施工图纸会审和设计交底，施工图设计或与工程

配套的设计费用由甲方承担。

5、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、古树名木等保护工作并承

担有关费用。

6、竣工工程交付给甲方后，由甲方负责保护工作，由于甲方保护不善发生损

坏或被盗的由甲方负责。

第四条乙方工作

1、按照合同所要求的工程规模、质量标准及设计图纸来组织材料供应和施

Io

2、按工程需要设置施工安全防护设施，并做好安全防护设施的维修。

3、乙方必须严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音及环境保

护等方面的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知乙方，甲方承担由

此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。

4、向甲方提供年、季、月度工程进度计划和相应施工进度报表。

5、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。

6、工程在未交付给甲方之前由乙方负责保护工作，保护不善发生损失的由乙

方负责。若施工场地在甲方地址内，乙方可以委托甲方进行保护，有关费用由乙方

承担，发牛被盗或损坏的由甲方负责。

7、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，施工场地内工料尽场地

清，乙方承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

第二章工程验收

第五条隐蔽工程和中间验收

工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中

间验收前48小时以书面形式通知甲方验收，乙方准备验收记录，验收合格，由甲

方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。

第六条竣工验收

工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整

竣工资料及竣工验收报告，甲方负责组织供电等部门验收，乙方协助。甲方收到乙

方竣工验收报告后28天内不组织验收，视为竣工验收报告已被认可，甲方从第29

天起承担工程保管及一切意外责任。

第三章设计变更

第七条设计变更

甲方对原工程设计进行变更或同意乙方的变更设计申请，应按约定的期限送交

原设计单位审查、修改、补充，取得相应的图纸和说明，对于较大设计变更和重大

设计变更还应取得有关部门的批准，预算资金不足的追加投资后发给乙方设计变更

通知，否则乙方有权拒绝变更，因变更导致合同价款的增减及造成的一方损失由甲

方承担，延误的工期相应顺延。

第四章质量保修

第八条质量保修

保修期为两年，从工程实际竣工验收合格之日起计算，保修期内属乙方提供的

设备材料及安装质量问题，乙方应及时处理好，并承担费用，属甲方自己购买的设

备材料的质量问题，甲方不按操作规程使用、人为损坏以及不可抗拒的自然灾害等

原因造成的损失，由甲方负责并承担费用。

第五章争议、违约

第九条争议

一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求，可通过协商或约定的单位、

人员调解。

二、协商、调解不成的，可向_L程所在地的仲裁机构申请仲裁双方未达成仲裁

协议的，可向工程所在地的人民法院起诉。

第十条违约

任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定

要求的，应承担违约责任，向对方支付违约金。违约金数额为合同价款的20乳

第六章其他

第十一条安全施工

一、乙方执行电力建设安全施工管理有关规定，认真采取安全防护措施，严防

事故。

二、乙方承担自身安全措施不力而出现事故的责任和因此发生的费用，施工过

程中发生的一切安全责在事故由乙方承担一切责任，非乙方责任造成的事故由责任

方承担责任及费用，发生重大伤亡事故，乙方应立即上报有关部门，并通知甲方代

表，按有关规定和政府有关部门的要求处理。

第十二条工程停建和缓建

一、由于政策变化、甲乙双方之外原因导致导致工程停建或缓建，使合同不能

继续履行的，双方可签订协议变更、中止或解除合同，双方互不负违约的责任。甲

方应按合同约定支付乙方在合同变更、中止或解除之前已完工程的价款，以及已进

行或已履行的部分工作、服务费用等为完成整个工程所发生的开支，并赔偿乙方有

关损失。

二、由于任何一方原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行的，责任方

应承担违约责任，责任方除应赔偿对方为该工程所投入的设备材料费损失及人工

费。

第十三条合同的生效与终止

一、合同自双方签字盖章之日起生效。

二、在工程移交生产、甲方支付完工程款后除有关保修条款仍然生效外，其他

条款即告终止保修期满，有关保修条款终止。

第十四条合同份数

合同一式陆份，具有同等效力，由甲、乙双方各执叁份。

甲方：乙方：

地址：地址：

开户银行：账号：法人代表：委托代理：

电话：签订日期：

开户银行：________账号：_________法人代表：_________委托代理人：

_________电话：_________签订日期_________

电力施工合同范本「篇三」

发包人：

承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法

律、法规，遵循平等、刍愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订

立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：；

2、工程地点：；

3、工程范围；；（详见施工图纸内容）；

4、承包方式：。

5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。

二、合同工期及工期延误

1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实

际进场施工之日算起）；

2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发

包人支付合同价款万分之的违约金，算至验收合格之日；

3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

a、发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；

b、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款:

C、发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能

正常进行；

d、设计变更或工程量增加；

e、非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；

f、不可抗力；

g、其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。

4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表

（或监理工程师）提出我告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予

以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

三、质量标准

工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

四、合同价款

总计合同金额（大写）（人民币），小写¥。

五、工程款结算及支付

1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的进度款；

2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的进度

款;

3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的进度

款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于宜年内

返还承包人；

六、施工准备

1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提

交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施

工用水、电；

3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关

系；

4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场

5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩

板的质量保证书；

七、安全施工与检杳

1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施

工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措

施，消除事故隐患；

2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育；发包人不得要求承包

人违反安全管埋规定进行施，，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应

责任及发生的费用；

3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，

同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；

4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

八、工程竣工验收及保修

1、承包人在，程竣，前二日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验

收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日

期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费

和其他损失均由发包人承担；

2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期乂不按期组织验收或发

包人提前使用的，视为验收合格；

3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完

毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；

4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不

能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；

5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限

届满后，承包人提供终身优惠服务。

九、现场代表

发包人现场代表______，承包人现场代表_______,双方代表的权利义务按本

合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处埋；如一方换人时

应提前三天书面通知对方。

十、违约责任

一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。

十一、争议解决

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何

一方应向XX人民法院起诉。

十二、附则

本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合

同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发

包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。

组成本合同的文件包括：

1、本合同

2、标准、规范及有关技术文件

3、图纸

4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

本合同共页

发包人：_______承包人：

住所:住所:

法定代表人：法定代表人：—

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：_______开户银行：

账号：_______账号：_______

邮政编码：_______邮政编码：_______

电力施工合同范本「篇四」

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建筑

工程施工合同示范文本》，结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责

任，便于合同的实施，经双方协商一致，达成如下协议，以兹共同遵守。

一、工程名称：

二、施工内容及范围：

图纸范围内的所有工作内容（包括地埋管，电缆敷设，电缆分接箱，箱式变压

器、环网柜的安装、调试，施工图、竣工图、竣工资料的提供等）。

三、合同价款：

本合同工程总造价为元（大写：元）（包含本工程施工所需的全部费用）。

四、承包方式：

以合同第三条中的工程价款包工包料，一次包死，在方案没有改变的情况下，

总价款不发生任何变化.

五、施工工期：

必须在_______年一月—日前竣JJffl电且电业局手续完备。

六、使用材料、规格：

本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工，材料规格及材质

必须符合国家相应标准。

七、工程款支付；

工程款分三次支付

7.1合同签字生效后，乙方进场之日起—日内，甲方支付乙方合同价款的

30%;

7.2所有工程完工，乙方出示市电业局送电手续的相关证明资料且整套竣工

资料及相关合格证移交甲方之日起—日内，甲方支付乙方合同价款的40%,付款

之日起乙方保证一日内通上电能够使用；

7.3自送电之日起满两年后，无质量问题，甲方一次性支付工程价款的2豳，

剩余4%在保修期结束后，无质量问题情况下一次性无息支付。

八、质量要求：

本工程必须经市电业局验收合格。乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规

范要求施工，所用设备及材料必须为正规厂家产品，符合设计要求，并应附出厂合

格证或材质证明。如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失，全部由乙方负

责。

九、工程质保期：

该工程自竣工之日起（以甲乙双方书面形式确认时间为准）质保期为两年。

十、双方权利和责任

甲方：及时支付工理款。

乙方：

1、负责协调供电相关部门的内、外部关系;在施工中，市政、绿化、村民等阻

碍施工时，由乙方为上来处理，甲方协助乙方解次；

2、按有关设计图纸要求及国家规定施工，保证工程按期竣工且施工质量满足

合同要求；

3、保证施工范围周边建筑物及原有设施的完好，由上述原因造成的一切损失

由乙方承担；

4、在工程过程中应听从甲方驻工地代表的管理、协调；

5、文明施工：文明施工押金5000元整，由甲方代乙方向缴纳;如果出

现不文明施工现象，或者造成的罚款由乙方承担，甲方代乙方缴纳5000元

整，文明施工保证金不退换时，由乙方向甲方支付保证金或者从工程款中扣除。

十一、事故处理及安全防护:

乙方在施工过程中刍行负责安全文明施工和安全防护措施并承担其相关费用，

无论任何原因发生重大伤亡事故及其他任何安全事故;而造成的自身工作人员和第

三方人员伤亡和财产损失，由事故责任方承担发生的全部费用及法律责任，甲方不

承担其任何费用和法律责任。

十二、成品保护及维护：

工程施工安装期间和项目完工验收后由乙方负责进行成品保护出现设备、线路

损坏、丢失由乙方负责，经监理、甲方验收无质量问题符合使用条件后以书面形式

交小区物业管理单位，交接后出现构件损坏、丢失由小区物业管理单位负责;保质

期内出现任何非人为的没备、线路损坏等质量问题，全部由乙方负责维护。

十三、工程移交：

工程验收合格送电后，乙方填写工程移交证明书一式两份，甲方对工程质量作

出评价，经双方签字盖章后各执一份，即为工程移交。

十四、保修：

本合同工程在正式移交电业局之前的质量和成品保护工作由乙方负责，由于电

缆线路等本工程相关部分出现丢失、损坏、质量问题等乙方应承担修理、重作更

换、恢复原状、赔偿损失的责任。正式通电之日起两年内由乙方和电业局共同负

责。若电业局不负责，由乙方负责与电业局协调，协调不成由乙方承担全部责任。

十五、违约责任：

乙方违反本合同第五条工期约定和7.2项规定，应赔偿由此给甲方造成的经济

损失并支付每日5000元的延期违约金。

十六、争议解决方式:

本合同履行过程中产生的纠纷，双方协商解决，协商不成由仲裁委员会裁决。

十七、本合同一式肆份，双方各执两份，经双方签字盖章后生效。

甲方（章）：乙方（章）：

法人代表（签字）：法人代表（签字）：

签订日期：签订日期

电力施工合同范本「篇五」

甲方（发包方）：湖南尚美尔投资有限公司

乙方（承包方）：湖南亨通电力有限公司

受甲方委托，乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工，根据

《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲

乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。

一、工程概况：

1、工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。

2、工程地点：长沙市杉木冲东路旁。

3、工程内容：以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。

即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。

二、工程的承包及付款方式

1、经双方商定，该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电，所有

设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任

何费用。

2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整（¥1380000

元）（不含税），该造，介根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项

目，由乙方向甲方另行结算。

3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款1000000元，工程接近

尾声支付进度款300000元，余款在工程验收合格，送电后7H内付清。

三、工期

1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，在取得长沙电业局

城南供电局的开工许可通知后，乙方正式进场施工，开始计算工期。工程竣工时间

为20xx年11月30日（天气情况除外）安装调试完毕，验收并具备受电条件。

2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时，以及其他不

可预见因素的影响等原因，则工期相应顺延。

四、工程质量及安全

1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家《工程施工及验收规范》规

定要求验收。

2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力

公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责

任，做好安全措施。

五、双方责任

甲方责任：

1、按本协议的要求支付此项工程款。

2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施

工环境。

3、委派施，代表，监督乙方的施，质量，协同解决施，中有关问题并负责施

工中涉及的有关单位协调事宜。

4、本工程所涉及的红线划分、园林规划、市政道路、青苗补偿、施工场地协

调等手续和费用由建设单位自行办理。

5、负责配电房的建设和电缆沟的建设。

乙方责任；

1、依据协议、施工图纸施工，并按期完成此项工程。

2、工程质量按国家及地方现行规范进行施工验收。

3、施工期间，乙方应安全施工，防止安全事故的发生，如因乙方责任发生的

安全事故，其责任费用由乙方承担。

4、乙方应文明施工，交工前应清理现场。如因乙方原因造成的工期延误和工

程损失，应对甲方的损失给予赔偿。

六、其他约定

1、如因乙方原因使工期不能按时完成所发生的误工费用由乙方负责，但如因

不可抗力原因导致工期顺延，则乙方不承担延期责任。

2、甲方应按时支付工程款，如不能按期支付，甲方应承担违约责任。乙方如

不能按协议工期施工或施工质量达不到设计规范要求，则乙方承担相应责任。

3、甲方对电缆通道可能引起的法律纠纷及经济纠纷承担全部责任。

4、合同履行过程中，任何一方不得擅自变更或解除合同。

5、双方在执行协议过程中，应本着实事求是、互相谅解、友好协商的原则解

决施工中的问题，本合同耒尽事宜，由甲乙双方协商解决。

6、双方发生争议后，除出现下列情况的，双方都应继续履行协议，保持施工

连续，保护好己完工程：

A：合同确无法履行；

B：双方协议停止施工；

C：法院要求停止施工。

7、本合同附件具有同等法律效力。

8、本合同经双方签字盖章生效，一式肆份，甲乙双方各两份。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

开户银行：开户银行：

账号：账号:

电力施工合同范本「篇六」

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简祢乙方）

甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同

如下：

第一条工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：承包形式：

（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压

出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）

第二条工程总价

合同总价为（RMB）：1000000元整含税（大写壹佰万元整）。

第三条付款方式

1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一

次性付给乙方工程预付款（人民币）40%,40,0000元整，（大写肆拾万元整）；

2、设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币）50,0000元整（大写伍拾万元整）

3、工程验收通电合格后7天内付款10%（人民币）10,0000元整（大写拾整）

4、双方盖章后合同开始生效。

第四条合同范围

1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件）

2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数

量（以供电局审批为依据），双方采包十方式承包完，结算时不因物价调整或管.线

的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加

减账；

3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外

的外部工程手续。

第五条甲方职责

1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付；

3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电；

4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助；

5、向乙方提供配电房土建（包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程

等）。

第六条乙方职责

1、向供电局申请用电手续至业主送电完成；

2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

3、协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;

4、自柜体到厂日起履行保固条款；

5、开具本合同价上的工程发票。

第七条技术规范

按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依

据。

第八条工程日期

1、本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电

公司验收通电（要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工），如因甲方所造成之原

因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作

为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的

一切损失均与乙方无关：

第九条解约

1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完

成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；

2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内

仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

第十条保固条款

自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由

乙方负责修复；乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有

关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或

遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用；乙方提供终身有偿维

修。

第十一条任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切

先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。

第十二条本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：__________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：

_________年一月—日年一月一日

电力施工合同范本「篇七」

建设单位：（以下简弥甲方）

承包单位：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合本工程具体情况，甲

乙双方在平等互利的基础.匕遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，经友好协商，

达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点：

二、承包方式及范围

承包方式：

包设计、包人工、包该工程所有设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包

安全、包检验、包调试、包验收合格备案和送电、包售后维修。

承包范围：

1、供电系统设计。

2、所有安装设备材料的采购、运输及保管;高压分接箱、组合式箱变的制作、

组装及出厂检验；

3、供电系统施工:龙山路过路150顶管100米;从10KV1013南华线9号杆T接

线夹经甲方高压电缆分接箱至末端3台630KVA箱变的所有设备材料的运输、安

装、检验及调试;挂表送电等。其中临清豪翰商贸城一期23#楼北侧1台630KVA的

箱变及电缆施工属于改线工程，乙方只负责电缆施工、接线、调试送电。

4、整理工程施工验收资料

5、协调与供电部门的关系，办理施工验收手续。

三、工期

20xx年7月15日至20xx年8月15日。

四、工程造价及付款方式

该工程实行包干价：总造价人民币68万元整（含税），大写人民币陆拾捌万元

整。具体见乙方投标预算书。

总造价为含设计、人工、工程所有设备安装材料、机械、工期、质量、安全、

检验、调试、验收合格备案和送电、售后维修、税费（建安税）等的综合造价。

付款方式：

1、合同签订后2日内，甲方支付给乙方合同总造价的30%作为预付款；

2、乙方在该工程全部施工完毕经验收合格且具备送电条件后，甲方支付给乙

方工程总造价的65%（支付该款时乙方必须出具工程全额建安发票）；乙方收到该工

程款后2小时内必须给甲方成功送电。

3、剩余5%作为质保金，从送电之日起两年内如果该工程无质量问题或出现质

量问题乙方能及时进行维修，甲方将在送电之日起两年后的15日内将质保金无息

支付给乙方。

五、箱变技术要求

1、欧式景观样式。设备配置根据图纸配置，高压部分具备高压测量、计量、

避雷功能（包括模拟屏在内）等设备，以达到验收通过为准；

2、各高低压柜体均含铜排及其辅助配件等，所有柜体内外必须要有标示牌；

3、每组箱变内部低压出线为6路400A+2路250A,低压柜体之间用母排连接；

4、变压器采用2台S11-630KVA-10.5（±2台2.5%）/0.4川变压器（产品是铜

芯，“达驰”牌）;

5、高压柜体壳体采用覆铝锌板，低压柜体采用低压GGD;（厚度要达到国家行

业标准）；

6、母排要求铜母排，国家标准T2铜排，质量标准参照国家标准规范要求；

7、电气开关等元器件品牌为“正泰”或质量不低于该品牌。

六、安装质量标准

1、甲乙双方约定本工程施工质量标准：按国家、地方及行业有关标准执行。

乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的电气工程规范、规格和标准进

行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

2、乙方提供的材料、设备质量标准：执行最新国家及行业标准、国家和地方

行政主管部门的有关规定。如因质量不合格给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责

任。

3、其他要求可参照有关国家标准、国家机械部及企业标准执行。

4、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质

量合格证，或进行检验合格后方可用干T程；

5、若经甲方