2024年建设工程施工合同港口范文（2篇）

2024年建设工程施工合同港口范文建设工程施工合同甲方：（详细填写名称、地址、法定代表人姓名、联系电话等信息）乙方：（详细填写名称、地址、法定代表人姓名、联系电话等信息）鉴于甲方拥有港口工程施工资质，并委托乙方承担本工程的施工任务，双方经友好协商，依据相关法律法规，达成以下合同条款：一、工程项目概述1.工程名称：港口工程（以下简称“本工程”）2.工程地点：（明确填写具体地点）3.工程规模：（明确描述工程规模大小）4.工程内容：包括但不限于土建、机电、设备安装等（详细列举各项内容）二、工程合同价款1.工程总价款：人民币（具体数字）元整。2.付款方式：首期付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付合同总价款的____%作为首期款。中期付款：工程进度达到____%时，甲方支付合同总价款的____%作为中期款。尾款支付：工程竣工并经甲方验收合格后____个工作日内，甲方支付剩余的____%作为尾款。详细分期付款计划见本合同附件一。三、工程进度和竣工验收1.工程周期：自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止，共计（具体天数）个工作日。2.工程进度计划：由甲乙双方共同制定，明确各里程碑节点的责任与完成时间，具体见附件二。3.竣工验收标准：本工程需符合国家相关标准和技术规范，同时满足甲方提出的技术要求。四、合同风险和担保措施1.合同风险评估：双方应共同对可能面临的合同风险进行评估，并约定相应的应对措施。若因乙方原因导致的风险问题，乙方应承担相应责任。2.履约保证金：乙方需在工程开工前向甲方支付合同总价款____%的履约保证金。该保证金在工程竣工验收且无质量问题后____个工作日内返还给乙方。五、质量保证和责任范围1.质量保证：乙方承诺按照设计要求、施工图纸及相关标准进行施工，确保工程质量符合设计要求，并提供质量保证书。2.质量责任范围：工程验收合格后____年内（质保期），如因施工质量问题导致损坏、停工或需重新施工等情况，乙方负责修复或重新施工，并承担相关费用。六、违约责任和争议解决1.违约责任：任何一方违反合同约定给对方造成损失的，应承担违约责任并赔偿对方因此遭受的损失。2.争议解决：双方因执行本合同发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向有关行业主管部门申请调解或向仲裁机构申请仲裁。七、其他约定事项1.合同变更与解释：本合同的任何变更或解释均需经甲乙双方书面同意。2.合同附件：本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。3.合同生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收完成后终止。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：____乙方（盖章）：____法定代表人（签字）：____法定代表人（签字）：____日期：____年____月____日日期：____年____月____日2024年建设工程施工合同港口范文（二）合同甲方为建设港口的业主，乙方为承担港口建设工程的施工单位，双方经友好协商达成以下合同条款：一、合同范围1.1本合同适用于港口建设工程的施工，包括但不限于港口码头、堤岸、人工岛等相关建设工作。1.2工作内容包括设计、施工、材料采购、设备租赁、管理等一切必要工作。1.3本合同中未提及的相关事项，可根据实际情况另行商定。二、施工标准2.1施工单位应按照法定标准和相关规定进行工程施工，确保施工质量合格。2.2施工单位应根据设计要求，认真组织施工，确保工程进度按时完成。2.3施工单位应加强施工现场管理，确保工程安全生产。三、工程报价与支付3.1工程报价为●●万元，双方同意按照工程进度支付工程款。3.2工程款支付方式为分期支付，具体支付比例和时间安排由双方商定。3.3工程款支付应在验收合格后及时支付，逾期支付需支付逾期费用。四、工期及延期4.1工程工期为●●日历天，如发生不可抗力等原因导致工期延误，需及时协商延期工期。4.2工期延长需双方书面同意，并按照双方商定的方式进行工期调整。五、保修期及责任范围5.1工程验收合格后，施工单位应对工程进行一年的免费保修。5.2在保修期内，如出现质量问题，施工单位应及时处理，保证工程质量。5.3施工单位对工程质量和安全承担相应责任，在承担责任期间，如因施工单位原因导致损失，应承担相关赔偿责任。六、争议处理6.1合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商未果的，可通过法律途径解决。七、其他约定7.1本