




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
工程合同简单合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):
名称:XX科技有限公司
地址:XX省XX市XX区XX路XX号
法定代表人:张三
联系方式:XX市XX区XX路XX号(甲方认为合适的联系方式)
2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):
名称:YY建筑工程有限公司
地址:XX省XX市XX区XX路XX号
法定代表人:李四
联系方式:XX市XX区XX路XX号(乙方认为合适的联系方式)
合同简介:
鉴于甲方是一家在国内外具有较高知名度的科技企业,专注于技术研发与创新,拟开展一项新办公楼建设工程项目;乙方作为一家具有丰富工程经验和专业资质的建筑公司,具备为甲方提供优质工程服务的能力。
在此背景下,双方经过友好协商,达成以下共识,特签订本工程合同,以明确双方的权利、义务,共同保障工程项目的顺利进行。
一、合作背景与前提条件
1.甲方为扩大生产经营规模,提高企业形象,决定投资建设一栋现代化的办公楼。
2.乙方具备建筑工程施工总承包资质,且在业界享有良好的口碑,具备为甲方提供设计、施工、监理等全方位工程服务的能力。
3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,达成合作协议。
二、合同目的
甲方委托乙方承担新办公楼建设工程的设计、施工、监理等任务,确保工程质量和进度满足甲方要求。
三、合同范围
本合同范围包括以下内容:
1.新办公楼的设计、施工、监理、验收等工作;
2.工程项目所需材料、设备的采购、运输、保管等;
3.工程项目相关手续的办理;
4.其他与工程建设项目相关的工作。
四、合同期限
本合同自双方签署之日起生效,至工程建设项目全部竣工验收合格、办理完毕相关手续之日止。
五、双方承诺
1.甲方承诺按照合同约定支付工程款项,为乙方提供必要的施工条件,确保工程顺利进行。
2.乙方承诺按照合同约定完成工程建设项目,保证工程质量和进度,确保工程安全。
第一条合同目的与范围
本合同的主要目的是由乙方负责设计、施工、监理甲方新办公楼建设工程,确保工程按照甲方要求的质量、进度、安全顺利完成。具体内容包括:
1.新办公楼的设计、施工图纸编制、施工、监理及验收;
2.工程所需材料、设备的采购、运输、保管及安装;
3.办理与工程建设相关的政府审批、验收等手续;
4.工程建设过程中的质量、安全、环保等管理;
5.工程建设完成后,提供必要的售后服务及保修。
第二条定义
1.工程建设项目:指甲方委托乙方承担的新办公楼设计、施工、监理等工程。
2.工程质量:符合国家及地方建筑工程质量标准,满足甲方要求。
3.工程进度:按照双方约定的工程计划进行,确保工程按时完成。
4.工程安全:确保工程建设过程中的人员、设备、材料安全,预防安全事故发生。
第三条双方权利与义务
一、甲方的权利与义务
1.权利:
(1)有权要求乙方按照合同约定提供设计、施工、监理等服务;
(2)有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督、检查;
(3)有权要求乙方按照合同约定提供工程变更、增减项等服务;
(4)有权在工程验收合格后,按照约定时间支付工程款项。
2.义务:
(1)提供工程建设的必要资料、手续,协助乙方办理相关审批、验收手续;
(2)按照合同约定支付工程款项;
(3)为乙方提供施工所需的场地、水、电等条件;
(4)在工程建设过程中,及时对乙方提出的问题、需求给予答复和解决。
二、乙方的权利与义务
1.权利:
(1)有权按照合同约定收取工程款项;
(2)有权要求甲方提供工程建设所需的资料、手续;
(3)有权对甲方提出的工程变更、增减项等服务要求进行合理评估,并提出相应费用;
(4)有权在工程验收合格后,要求甲方支付工程尾款。
2.义务:
(1)按照合同约定,负责新办公楼的设计、施工、监理等工作;
(2)确保工程质量和进度,满足甲方要求;
(3)负责工程所需材料、设备的采购、运输、保管及安装;
(4)确保工程建设过程中的质量、安全、环保等管理工作;
(5)工程建设完成后,提供必要的售后服务及保修。
第四条价格与支付条件
1.价格条款:双方经协商,确定新办公楼建设工程的总造价为人民币XX元整(大写:XX圆整),具体工程造价以双方确认的工程量清单为准。
2.支付方式:甲方以银行转账方式向乙方支付工程款项。
3.支付时间:
(1)合同签订后7个工作日内,甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款;
(2)工程进度达到50%时,甲方向乙方支付合同总价款的30%;
(3)工程进度达到80%时,甲方向乙方支付合同总价款的30%;
(4)工程验收合格后,甲方向乙方支付剩余的10%作为尾款。
4.乙方应按照国家及地方税收政策,向甲方提供合法有效的发票。
第五条履行期限
1.合同自双方签署之日起生效,至工程建设项目全部竣工验收合格、办理完毕相关手续之日止。
2.关键时间节点:
(1)设计阶段:合同签订后30日内完成设计并提交甲方审核;
(2)施工阶段:设计审核通过后90日内完成主体结构施工;
(3)工程验收:主体结构施工完成后60日内完成工程验收。
3.如遇不可抗力等因素导致工程进度延误,双方协商确定延期时间。
第六条违约责任
一、甲方违约情形及后果
1.甲方未按约定时间支付工程款项,每逾期一日,应支付合同总价款0.5%的违约金;
2.甲方未按约定提供工程建设所需资料、手续,导致工程进度延误的,应承担相应责任;
3.甲方违反合同约定,导致工程无法正常进行的,应赔偿乙方因此造成的损失。
二、乙方违约情形及后果
1.乙方未按约定时间完成工程设计、施工、验收等工作的,每逾期一日,应支付合同总价款0.5%的违约金;
2.乙方未按约定保证工程质量和安全,导致工程事故的,应承担事故责任及赔偿甲方因此遭受的损失;
3.乙方违反合同约定,导致工程无法正常进行的,应赔偿甲方因此造成的损失;
4.乙方未按照合同约定提供售后服务及保修的,应承担相应责任。
第七条不可抗力
1.不可抗力指在合同履行期间,由不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况所导致的事件。包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风等)、社会异常事件(如战争、罢工、政府行为等)。
2.发生不可抗力事件时,受影响的一方应立即通知对方,并提供相关证明文件。双方应协商确定是否延期履行合同,以及延期的具体期限。
3.发生不可抗力事件,导致合同无法履行或部分无法履行的,受影响的一方免除相应责任。但受影响的一方应尽力采取合理措施减轻损失,并及时通知对方。
4.不可抗力事件结束后,双方应尽快恢复合同的履行。如受影响的一方未采取合理措施减轻损失,导致损失扩大的,应自行承担相应责任。
第八条争议解决
1.双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2.如协商无果,双方同意将争议提交至合同签订地的人民调解委员会进行调解。
3.若调解不成,双方同意将争议提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
4.仲裁裁决是终局的,对双方具有法律约束力。
5.争议解决期间,除争议事项外,双方应继续履行合同其他条款。
6.除非另有约定,仲裁费用、律师费用等由败诉方承担。如双方部分胜诉,由仲裁机构或法院根据实际情况决定相关费用的承担。
第九条其他条款
1.通知方式:双方就本合同履行过程中的一切通知、要求、批准等,应以书面形式送达对方指定的地址。如一方地址发生变更,应提前通知对方。
2.合同变更:本合同的任何修改、补充均须以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。
3.终止条件:在以下情况下,一方有权书面通知另一方解除合同:
(1)对方严重违反合同条款,导致合同无法继续履行;
(2)对方发生破产、清算、重组等情形,丧失履行合同能力;
(3)不可抗力事件持续发生,影响合同正常履行,双方协商一致同意终止合同。
4.合同终止后,双方应按照合同约定处理已履行部分和未履行部分的事宜。
第十条附则
1.本合同附件包括但不限于工程量清单、设计图纸、施
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年新学期学校老师工作方案
- 康复护理在骨折治疗中的应用
- 1广告与媒介关系
- 家具设计第一章
- 苏州工业园区职业技术学院《电视摄像与剪辑艺术》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 南方医科大学《西方伦理学》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 新疆农业大学《学习筑梦民族复兴梦》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 山东旅游职业学院《中国现当代文学作品选》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 急性心梗心源性休克的护理
- 广州铁路职业技术学院《工程风险管理》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 主动脉夹层护理查房-PPT课件
- 思普产品介绍ppt课件
- 零星工程施工组织设计方案
- 人教版七年级下册第五章53《平行线的性质》说课稿
- 8251芯片(课堂PPT)
- 江苏省电力公司电网生产业务外包管理办法(试行)
- DriveMonitor使用简介
- 湿法炼锌电解车间设计论文
- 森林培育学复习提纲
- 电除尘拆除施工方案
- (完整版)表2.0.2逆变器本体安装.doc
评论
0/150
提交评论