2024年度高速公路工程建设合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度高速公路工程建设合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3高速公路工程1.4工程质量1.5工程进度1.6工程造价第二条合同范围及内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间表第四条工程质量与标准4.1质量要求4.2质量检验4.3质量保证第五条工程进度与期限5.1施工期限5.2进度计划5.3延期条款第六条施工材料与设备6.1材料供应6.2设备要求6.3材料质量标准第七条施工安全与环境保护7.1安全措施7.2环境保护7.3安全事故处理第八条合同变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更与解除的程序第九条违约责任9.1发包人的违约9.2承包人的违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点10.3仲裁效力第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1合同的补充与附件14.2合同的修改与替换14.3合同解除后的处理14.4合同的继承与转让14.5合同的废止与失效第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即高速公路工程建设项目的业主或其合法代表。1.2承包人承包人是指根据本合同约定，承担高速公路工程建设任务、履行合同义务的一方，即中标并与发包人签订合同的施工单位。1.3高速公路工程高速公路工程是指根据本合同约定的工程范围、内容以及工程量清单所包含的的全部施工任务。1.4工程质量工程质量是指高速公路工程满足设计文件、技术规范、标准及合同要求的状态，包括结构安全、使用功能、耐久性、可靠性、环境适应性等方面。1.5工程进度工程进度是指高速公路工程按照合同约定的施工期限和进度计划完成的施工任务。1.6工程造价工程造价是指高速公路工程按照合同约定的价格完成的施工任务。第二条合同范围及内容2.1工程范围工程范围包括高速公路工程的所有施工任务，包括但不限于路基、路面、桥梁、隧道、涵洞、交通设施、绿化等工程。2.2工程内容工程内容具体包括设计、采购、施工、调试、验收、保修等阶段的工作。2.3工程量清单工程量清单是指合同附件中列明的各项工程量及其相应的工程内容、工程量和工程费用。第三条合同价格3.1合同总价合同总价是指承包人完成本合同约定的全部工程内容，并按照合同约定的价格支付给承包人的总价款。3.2价格调整价格调整是指合同履行过程中，因市场价格波动、政策调整等原因，导致合同总价发生变化的调整方式。3.3支付方式支付方式是指发包人按照合同约定的支付时间表，以货币形式向承包人支付合同价款的方式。3.4支付时间表支付时间表是指合同约定的各阶段工程完成时，发包人应支付的合同价款的时间表。第四条工程质量与标准4.1质量要求工程质量应满足国家及行业标准、设计文件和合同约定的要求，并保证结构安全、使用功能、耐久性、可靠性、环境适应性等方面。4.2质量检验工程质量检验包括施工过程中的自检、互检、第三方检验等，以确保工程质量符合合同约定。4.3质量保证承包人应建立健全质量保证体系，对施工过程进行质量控制，并对工程质量承担相应的责任。第五条工程进度与期限5.1施工期限施工期限是指合同约定的高速公路工程全部工程完成的时间。5.2进度计划进度计划是指承包人按照合同约定的时间节点，编制的工程进度计划。5.3延期条款延期条款是指合同约定的因特殊情况导致工程进度延误时的处理方式。第六条施工材料与设备6.1材料供应材料供应是指承包人根据合同约定的材料种类、规格、数量等，向发包人供应施工所需的原材料、构配件等。6.2设备要求设备要求是指承包人根据合同约定的设备种类、规格、数量等，向发包人提供施工所需的设备。6.3材料质量标准材料质量标准是指承包人应按照合同约定的质量要求，对施工所需的原材料、构配件等进行质量检验，确保质量符合国家及行业标准。第八条合同变更与解除8.1变更条件（1）发包人根据工程实际情况，需要对工程范围、工程内容、工程量等进行调整的；（2）因国家政策、法律法规、标准规范等变化，需要对合同约定的内容进行调整的；（3）因不可抗力等特殊情况，需要对合同约定的工程进度、工程量等进行调整的。8.2解除条件（1）发包人因国家政策、法律法规等原因，决定终止合同的；（2）承包人严重违约，影响工程进度、质量、安全等方面的；（3）因不可抗力等原因，导致合同无法继续履行的。8.3变更与解除的程序合同变更或解除的程序如下：（1）提出变更或解除合同的一方应向另一方提出书面申请，并说明变更或解除的理由和依据；（2）双方就变更或解除事项进行协商，达成一致意见的，签订书面协议；（3）合同变更或解除协议签订后，双方按照协议约定的方式处理后续事宜。第九条违约责任9.1发包人的违约（1）支付违约金：按照合同约定的违约金计算方法，向承包人支付违约金；（2）赔偿损失：因发包人违约导致承包人损失的，发包人应承担相应的赔偿责任。9.2承包人的违约（1）支付违约金：按照合同约定的违约金计算方法，向发包人支付违约金；（2）赔偿损失：因承包人违约导致发包人损失的，承包人应承担相应的赔偿责任。9.3违约赔偿违约赔偿金额根据违约一方违约程度、违约行为对合同履行造成的影响以及合同约定等因素确定。双方应协商确定违约赔偿金额，并在违约金计算方法、赔偿范围等方面达成一致意见。第十条争议解决10.1争议解决方式合同争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼等。双方应通过协商解决合同争议。协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁，或者向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点仲裁地点是指双方约定的进行仲裁的地点。双方应在合同中明确约定仲裁地点。10.3仲裁效力仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。双方应履行仲裁裁决，不得再就同一事项提起诉讼。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件（1）合同双方签字盖章；（2）合同双方履行了合同约定的审批程序；（3）合同约定的其他生效条件。11.2合同终止条件（1）合同约定的施工期限届满；（2）合同约定的工程全部完成；（3）合同双方协商一致终止合同。11.3合同解除条件（1）发包人根据合同约定解除合同；（2）承包人严重违约，发包人解除合同；（3）因不可抗力等原因，合同无法继续履行，双方协商解除合同。第十二条保密条款12.1保密内容保密内容包括合同双方的商业秘密、技术秘密、运营数据等。双方应对保密内容予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。12.2保密期限保密期限是指双方约定的一段时间，在此期间内，双方应对保密内容予以保密。12.3违约保密条款违反保密条款的一方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过协商解决。协商不成的，可按照合同约定的仲裁条款提交仲裁，或者向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1合同的补充与附件本合同附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的概念，并明确第三方的责权利14.2第三方介入的定义与范围第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方以外的其他主体，包括但不仅限于中介方、监理方、审计方、金融机构等，根据合同约定或法律规定，参与合同履行、监督合同履行或提供相关服务的行为。14.3第三方介入的责任第三方介入的责任是指第三方在介入过程中应承担的义务和责任。第三方应按照合同约定和法律要求，公正、客观、及时地完成介入工作，并对其提供的服务或报告的真实性、准确性、完整性负责。14.4第三方介入的权利第三方介入的权利是指第三方在介入过程中依法享有的权利。第三方有权获得与介入工作相关的信息，对合同履行情况进行监督，并按照合同约定获得相应的报酬。14.5第三方介入的义务第三方介入的义务是指第三方在介入过程中应履行的职责。第三方应遵守合同约定，保守合同双方的商业秘密，不得利用介入过程中的便利为自己或他人谋取不正当利益。明确第三方介入后的合同修正条款14.6第三方介入的合同修正当本合同履行过程中需要第三方介入时，甲乙双方应根据合同约定或法律规定，选择合适的第三方主体，并与第三方签订相应的补充协议。补充协议应明确第三方的责权利、介入范围、工作职责、报酬支付等事项。14.7第三方介入的额外条款（1）第三方介入的开始和结束时间；（2）第三方介入的具体工作内容和职责；（3）第三方报酬的计算方法和支付时间；（4）第三方保守商业秘密的义务；（5）第三方违约的责任和赔偿方式。明确第三方责任限额的设定14.8第三方责任限额的设定（1）第三方介入行为的法律后果；（2）第三方在介入过程中造成的损失赔偿责任；（3）第三方责任限额的计算方法和支付时间；（4）第三方责任限额的适用范围和例外情况。14.9第三方责任限额的调整甲乙双方与第三方签订的补充协议中，应规定第三方责任限额的调整机制。如因法律法规变化、市场行情波动等原因导致第三方责任限额需要调整时，甲乙双方应协商一致，并签订书面协议进行调整。14.10第三方责任限额的告知义务甲乙双方应在合同中明确告知第三方其责任限额，并确保第三方充分理解并接受该责任限额。根据本合同明确第三方的责任限额14.11第三方责任限额的确定本合同中第三方的责任限额应根据合同金额、工程风险、第三方资质等因素进行综合考虑。甲乙双方应在补充协议中明确第三方的责任限额，并将其作为合同的重要组成部分。14.12第三方责任限额的适用第三方在介入过程中应严格按照合同约定和法律要求履行义务。如因第三方原因导致合同履行出现问题，第三方应承担相应的责任。第三方责任限额适用于第三方在介入过程中产生的所有合同义务。14.13第三方责任限额的免除（1）第三方未违反合同约定和法律要求；（2）第三方在介入过程中已尽到合理注意义务；（3）第三方责任限额的适用范围和例外情况；（4）其他甲乙双方约定的免除情况。14.14第三方责任限额的赔偿当第三方因履行介入职责导致甲乙双方损失时，第三方应按照合同约定和第三方责任限额进行赔偿。赔偿金额不应超过第三方责任限额。14.15第三方责任限额的履行第三方应在其责任限额内履行赔偿义务。如第三方未能履行赔偿义务，甲乙双方有权向第三方追偿，并有权要求第三方支付违约金。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单工程量清单应详细列明高速公路工程的所有施工任务，包括路基、路面、桥梁、隧道、涵洞、交通设施、绿化等工程，以及相应的工程量和工程费用。2.设计文件设计文件应包括高速公路工程的设计图纸、技术规范、标准等，用以指导工程的施工和验收。3.施工图纸施工图纸应包括高速公路工程的所有施工图纸，包括但不限于路基、路面、桥梁、隧道、涵洞、交通设施、绿化等工程的施工图纸。4.施工方案施工方案应包括高速公路工程的施工组织设计、施工计划、进度计划等，用以指导工程的施工和进度控制。5.合同价格清单合同价格清单应详细列明高速公路工程的所有施工任务的价格，包括材料、人工、设备、管理费等。6.质量检验标准质量检验标准应包括高速公路工程的所有施工任务的质量检验标准，包括材料、工艺、结构等方面的质量检验要求。7.安全生产责任书安全生产责任书应包括高速公路工程的安全生产要求、安全生产责任、安全事故处理等内容。8.环保措施方案环保措施方案应包括高速公路工程的环保要求、环保措施、环保责任等内容。9.合同变更与解除协议合同变更与解除协议应包括高速公路工程的合同变更与解除的条件、程序、责任等内容。10.保密协议保密协议应包括高速公路工程的保密内容、保密期限、违约保密条款等内容。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人违约（1）未能按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务；（2）未能按照合同约定的支付方式、支付时间表支付合同价款；（3）未能按照合同约定提供施工所需的土地、水电等；（4）未能按照合同约定提供设计文件、施工图纸等；（5）未能按照合同约定提供施工所需的原材料、构配件等；（6）未能按照合同约定提供施工所需的设备等。2.承包人违约（1）未能按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务；（2）未能按照合同约定的支付方式、支付时间表支付合同价款；（3）未能按照合同约定提供施工所需的土地、水电等；（4）未能按照合同约定提供设计文件、施工图纸等；（5）未能按照合同约定提供施工所需的原材料、构配件等；（6）未能按照合同约定提供施工所需的设备等。3.第三方违约（1）未能按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成介入工作