2024年度建设工程合同（含详细工程量）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建设工程合同（含详细工程量）本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3工程项目的定义第二条合同范围及工程量2.1工程项目的具体范围2.2工程量清单2.3工程量的调整方式第三条工程质量标准3.1工程质量的要求3.2质量检验和验收程序3.3质量问题的处理第四条工程进度及工期4.1工程项目的计划工期4.2工程进度的要求4.3工期延误的处理第五条工程造价及支付方式5.1工程造价的确定5.2支付方式及进度5.3工程款的退还及扣款第六条承包方的义务及责任6.1承包方的施工义务6.2承包方的质量责任6.3承包方的安全责任第七条发包方的义务及责任7.1发包方的协调义务7.2发包方的支付责任7.3发包方的配合责任第八条变更及调整8.1变更的条件8.2变更的程序8.3变更的费用及工期调整第九条违约责任9.1承包方的违约行为9.2发包方的违约行为9.3违约责任的处理方式第十条争议解决10.1争议的解决方式10.2争议解决的程序10.3争议解决的时间限制第十一条合同的解除11.1合同解除的条件11.2合同解除的程序11.3合同解除后的处理第十二条合同的转让12.1合同转让的条件12.2合同转让的程序12.3转让后的责任承担第十三条合同的生效、变更及终止13.1合同的生效条件13.2合同的变更程序13.3合同的终止条件第十四条其他条款14.1保密条款14.2法律适用及争议解决14.3合同的附件及附加条款第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址发包方全称：____市城市建设发展有限公司地址：____市____区____路____号1.2承包方名称及地址承包方全称：____建筑工程有限公司地址：____市____区____路____号1.3工程项目的定义本项目指发包方委托承包方进行的位于____市____区____路的建设工程，包括但不限于____、____、____等内容。第二条合同范围及工程量2.1工程项目的具体范围本合同约定的工程项目范围包括但不限于：____、____、____等，具体以合同附件《工程量清单》为准。2.2工程量清单工程量清单详见附件《工程量清单》，工程量的准确性是双方共同遵守的基础。2.3工程量的调整方式工程量的调整应由双方协商一致，并按照《工程量清单》的约定进行调整。第三条工程质量标准3.1工程质量的要求工程质量应符合国家及行业的有关标准和规范，包括但不限于____、____、____等。3.2质量检验和验收程序工程质量的检验和验收应按照合同约定的程序进行，包括但不限于____、____、____等。3.3质量问题的处理对于工程质量问题，承包方应按照合同约定及时整改，并承担相应的责任。第四条工程进度及工期4.1工程项目的计划工期本工程项目的计划工期为____个月，自合同签订之日起计算。4.2工程进度的要求承包方应按照合同约定的工期完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。4.3工期延误的处理工期延误的处理应按照合同约定的程序进行，包括但不限于____、____、____等。第五条工程造价及支付方式5.1工程造价的确定工程造价根据工程量清单及工程质量要求等因素确定，具体以合同附件《工程造价明细表》为准。5.2支付方式及进度工程款项的支付方式为____，支付进度按照工程进度及合同约定执行。5.3工程款的退还及扣款如承包方未按合同约定完成工程，发包方有权从支付的工程款项中扣除相应的违约金，具体扣款方式按照合同约定执行。第六条承包方的义务及责任6.1承包方的施工义务承包方应按照合同约定及工程图纸、工程量清单等要求进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的满足发包方的要求。6.2承包方的质量责任承包方应对施工过程中的质量问题负责，并承担因质量问题导致的全部责任。6.3承包方的安全责任承包方应按照相关法律法规及合同约定，做好施工现场的安全管理，确保施工现场的安全。第八条变更及调整8.1变更的条件合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容需要变更的，双方可协商一致进行变更。8.2变更的程序变更应由双方协商一致，并签订《合同变更协议》作为本合同的附件，具有同等法律效力。8.3变更的费用及工期调整变更导致的费用及工期调整，应按照双方协商的结果进行调整。第九条违约责任9.1承包方的违约行为承包方未按合同约定完成工程、工程质量不符合约定、工期延误等，均视为违约。9.2发包方的违约行为发包方未按约定时间支付工程款、提供施工条件等，均视为违约。9.3违约责任的处理方式违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十条争议解决10.1争议的解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决的程序争议解决的程序应按照双方约定的方式进行，包括但不限于提交调解、仲裁等。10.3争议解决的时间限制双方应在争议发生之日起____个月内解决争议，超过期限的，双方均有权向法院提起诉讼。第十一条合同的解除11.1合同解除的条件合同执行过程中，如发生不可抗力等法律规定的情形，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。11.2合同解除的程序合同解除应由双方协商一致，并签订《合同解除协议》作为本合同的附件，具有同等法律效力。11.3合同解除后的处理合同解除后，双方应按照合同约定处理尚未履行部分的责任和义务，包括但不限于支付已完成工程的款项、清理施工现场等。第十二条合同的转让12.1合同转让的条件未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2合同转让的程序合同转让应经对方同意，并签订《合同转让协议》作为本合同的附件，具有同等法律效力。12.3转让后的责任承担合同转让后，转让方对转让之前的义务承担责任，受让方对转让之后的义务承担责任。第十三条合同的生效、变更及终止13.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。13.2合同的变更程序合同的变更应按照第八条的约定进行。13.3合同的终止条件本合同在工程全部完成后终止，合同终止后，双方的权利和义务自行消失。第十四条其他条款14.1保密条款双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。14.2法律适用及争议解决本合同适用____国法律，争议解决方式按照第十条的约定进行。14.3合同的附件及附加条款本合同的附件《工程量清单》、《工程造价明细表》、《合同变更协议》、《合同解除协议》、《合同转让协议》等，为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义及范围15.1第三方定义本合同所述第三方指除甲乙方之外，参与或涉及本合同项目实施、监督、验收等环节的自然人、法人或其他组织。15.2第三方范围第三方包括但不限于设计单位、咨询机构、监理公司、材料供应商、施工分包商等。第十六条第三方介入的程序及责任16.1第三方介入程序第三方介入应按照合同约定或甲乙双方协商确定的程序进行，包括但不限于选定、委托、监督、验收等环节。16.2第三方责任第三方应按照合同约定或甲乙双方协商确定的责任承担相应的义务，并依法对因其原因导致的工程质量、安全、进度等问题承担责任。第十七条第三方选择的义务及责任17.1甲乙双方的义务甲乙双方应共同参与第三方的选择，并确保第三方具备相应的资质、能力和信誉。17.2第三方选择的义务第三方应具备合同约定的资质、能力和信誉，并按照甲乙双方的要求提供相关服务。17.3第三方责任限额第三方对因其原因导致的工程质量、安全、进度等问题承担的责任限额，应由甲乙双方在合同中明确。第十八条第三方介入的协调与管理18.1甲乙双方的协调义务甲乙双方应负责协调第三方的工作，确保第三方按照合同约定履行义务。18.2第三方管理甲乙双方应共同对第三方进行管理，包括但不限于工作监督、进度控制、质量检查等。第十九条第三方支付及结算19.1第三方支付甲乙双方应按照合同约定或协商确定的方式支付第三方服务费用。19.2第三方结算第三方服务完成后，甲乙双方应按照合同约定或协商确定的方式进行结算。第二十条第三方违约处理20.1第三方违约第三方未按合同约定履行义务，或因第三方原因导致工程质量、安全、进度等问题，均视为第三方违约。20.2违约处理甲乙双方应按照合同约定或协商确定的方式处理第三方的违约行为，包括但不限于索赔、解除合同等。第二十一条第三方侵权责任21.1第三方侵权第三方在合同履行过程中侵犯甲乙双方合法权益的，甲乙双方有权要求第三方停止侵权行为，并承担相应的法律责任。21.2侵权责任限额第三方因侵权行为导致甲乙双方损失的，第三方应按照甲乙双方在合同中明确的限额承担赔偿责任。第二十二条甲乙双方对第三方的权利义务22.1甲乙双方对第三方的权利甲乙双方有权对第三方进行监督、检查，并要求第三方按照合同约定履行义务。22.2甲乙双方对第三方的义务甲乙双方应按照合同约定履行支付义务，并协助第三方的工作。第二十三条合同的变更、解除及终止与第三方23.1合同变更与第三方合同变更涉及第三方的，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订相关协议。23.2合同解除与第三方合同解除涉及第三方的，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订相关协议。23.3合同终止与第三方合同终止涉及第三方的，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订相关协议。第二十四条附件及附加条款24.1附件本合同的附件《第三方服务清单》、《第三方支付及结算协议》等，为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。24.2附加条款本合同的附加条款《第三方责任限额协议》、《第三方侵权责任协议》等，为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件《工程量清单》：详细列出本合同约定的工程项目所需的全部工程量，包括各项工程的数量、单位、单价等信息。附件《工程造价明细表》：详细列出本合同约定的工程项目的造价构成，包括直接费用、间接费用、利润等。附件《合同变更协议》：用于记录合同执行过程中双方就合同内容进行变更的协议。附件《合同解除协议》：用于记录合同执行过程中双方就合同解除的协议。附件《合同转让协议》：用于记录合同执行过程中双方就合同权利和义务转让的协议。附件《第三方服务清单》：详细列出第三方服务的范围、内容、要求等信息。附件《第三方支付及结算协议》：详细列出甲乙双方支付第三方服务费用的方式、进度、结算等事项。附件《第三方责任限额协议》：明确第三方在本合同中承担的责任限额。附件《第三方侵权责任协议》：明确第三方在本合同中侵权行为的处理方式及责任限额。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方未按合同约定完成工程、工程质量不符合约定、工期延误等。2.发包方未按约定时间支付工程款、提供施工条件等。3.第三方未按合同约定履行义务，或因第三方原因导致工程质量、安全、进度等问题。违约责任认定标准：1.违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.违约方的违约行为导致合同无法履行，双方可协商解除合同。3.违约方的违约行为导致甲乙双方损失的，违约方应按照甲乙双方在合同中明确的限额承担赔偿责任。示例说明：假设承包方未按照合同约定的质量标准完成工程，导致工程质量不合格。根据合同约定的违约责任认定标准，承包方应承担相应的违约责任，如支付违约金、赔偿发包方因此产生的损失等。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同指2024年度建设工程合同（含详细工程量）。2.发包方：指____市城市建设发展有限公司。3