2024年新标准：工程合同管理与执行详解

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年新标准：工程合同管理与执行详解本合同目录一览1.工程合同概述1.1定义与范围1.2合同当事人1.3合同文件的组成2.工程合同的订立2.1谈判与协商2.2合同条款的约定2.3合同的签署与生效3.工程合同的履行与管理3.1合同的履行原则3.2工程项目的实施与管理3.3合同变更与解除4.工程合同的价格与支付4.1合同价格的确定4.2支付方式与期限4.3价格调整机制5.工程质量与验收5.1工程质量标准5.2工程验收程序5.3质量问题的处理6.工程进度与工期6.1工期计划的制定与执行6.2工程进度的监控6.3工期延误的处理7.违约责任与赔偿7.1违约行为的认定7.2违约责任的具体规定7.3赔偿金额的计算8.争议解决方式8.1争议的解决途径8.2仲裁程序与规则8.3诉讼管辖与法律适用9.合同的终止与解除9.1合同终止的条件9.2解除合同的程序9.3合同终止后的权利义务处理10.保密条款10.1保密信息的定义与范围10.2保密责任的承担10.3保密期限与例外情况11.合同的转让与分包11.1合同转让的条件与程序11.2分包合同的管理与要求11.3转让与分包的责任承担12.法律与法规的适用12.1适用法律的确定12.2法律法规的遵守12.3合同与国家政策的符合13.合同的监督与检查13.1合同履行情况的监督13.2检查与审计的权利13.3监督与检查的结果处理14.合同解除后的善后处理14.1解除合同后的义务履行14.2合同解除后的经济结算14.3解除合同后的争议解决第一部分：合同如下：第一条工程合同概述1.1定义与范围1.2合同当事人甲方（委托方）：____________乙方（承包方）：____________1.3合同文件的组成（1）合同；（2）合同附件；（3）双方协商一致的其他文件。第二条工程合同的订立2.1谈判与协商双方通过友好协商，就合同条款达成一致，并签订本合同。2.2合同条款的约定本合同的条款包括：一般条款、特殊条款、附加条款等，双方应严格遵守。2.3合同的签署与生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。第三条工程合同的履行与管理3.1合同的履行原则双方应按照合同的约定，全面履行各自的义务，确保工程项目的顺利进行。3.2工程项目的实施与管理乙方应按照甲方的要求，组织人员、设备、材料等，按期完成工程项目的施工。甲方应提供必要的工作条件，包括设计文件、施工图纸、施工场地、施工许可等。3.3合同变更与解除合同履行过程中，如发生变更或解除合同的情况，双方应协商一致，并签订书面协议。第四条工程合同的价格与支付4.1合同价格的确定本合同的价格为：____________元（大写：__________________________元整）。4.2支付方式与期限甲方按照乙方完成的工程进度，分期支付合同价款。具体支付方式与期限详见合同附件。4.3价格调整机制合同履行过程中，如遇市场价格波动、政策调整等因素，双方可协商调整合同价格。第五条工程质量与验收5.1工程质量标准本工程的合格标准为：____________。5.2工程验收程序工程完成后，乙方应按照甲方的要求，组织验收。甲方应在验收合格后支付剩余合同价款。5.3质量问题的处理如发现工程质量问题，乙方应负责修复，并承担相应责任。第六条工程进度与工期6.1工期计划的制定与执行乙方应制定详细的工期计划，并报甲方审批。乙方应按照工期计划组织施工，确保工程按时完成。6.2工程进度的监控甲方有权对乙方的施工进度进行监督，乙方应积极配合。6.3工期延误的处理如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。如甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的责任。第七条违约责任与赔偿7.1违约行为的认定双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。7.2违约责任的具体规定违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失，包括直接损失和间接损失。7.3赔偿金额的计算赔偿金额根据双方协商确定，或依据相关法律规定计算。第八条争议解决方式8.1争议的解决途径双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁程序与规则如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为：____________，仲裁机构为：____________。双方应遵守仲裁程序规则，接受仲裁裁决。8.3诉讼管辖与法律适用本合同纠纷的诉讼管辖地为：____________，适用法律为：____________。第九条合同的终止与解除9.1合同终止的条件合同终止的条件如下：（1）工程完成后，双方签署验收合格证书；（2）甲方支付完毕合同价款；（3）双方协商一致终止合同。9.2解除合同的程序双方协商一致解除合同，应签订书面协议，并办理相关手续。9.3合同终止后的权利义务处理合同终止后，乙方应按照甲方要求，完成工程项目的收尾工作，并承担相应费用。甲方应支付乙方合同价款，以及因合同终止而产生的额外费用。第十条保密条款10.1保密信息的定义与范围保密信息包括：合同内容、技术资料、商业秘密等，具体详见合同附件。10.2保密责任的承担双方对保密信息承担保密责任，未经对方同意，不得向第三方披露。10.3保密期限与例外情况保密期限为：____________年，自合同终止之日起计算。在国家法律、法规规定的情况下，保密义务不受期限限制。第十一条合同的转让与分包11.1合同转让的条件与程序合同不得转让给第三方，除非双方协商一致，并签订书面转让协议。11.2分包合同的管理与要求乙方不得将合同的全部或部分分包给第三方，除非甲方同意。分包合同应符合本合同的要求，并由乙方负责管理。11.3转让与分包的责任承担合同转让或分包后，乙方仍对甲方承担合同义务。如分包方违约，乙方应承担连带责任。第十二条法律与法规的适用12.1适用法律的确定本合同适用法律为：____________。12.2法律法规的遵守双方在履行合同过程中，应遵守国家法律、法规，以及行业标准。12.3合同与国家政策的符合本合同符合国家政策，不得违反国家利益和社会公共利益。第十三条合同的监督与检查13.1合同履行情况的监督甲方有权对乙方的合同履行情况进行监督，乙方应积极配合。13.2检查与审计的权利甲方有权对乙方进行现场检查和审计，确保乙方遵守合同约定。13.3监督与检查的结果处理甲方根据监督与检查结果，有权要求乙方纠正违约行为，乙方应按照甲方要求办理。第十四条合同解除后的善后处理14.1解除合同后的义务履行合同解除后，乙方应按照甲方要求，完成剩余工程，并承担相应费用。14.2合同解除后的经济结算双方按照合同约定，办理经济结算手续。14.3解除合同后的争议解决如合同解除后发生争议，双方应协商解决；协商不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和界定1.1第三方介入的概念第三方介入是指在合同履行过程中，除甲方和乙方之外，涉及到的其他各方，包括但不限于中介方、监理方、政府监管机构等。1.2第三方介入的界定（1）中介方提供咨询服务，协助甲乙双方处理合同履行过程中的事宜；（2）监理方对工程项目的质量、进度、安全等方面进行监督管理；（3）政府监管机构对合同履行过程中的相关事项进行审批、检查和监督。第二条第三方介入的责任限额2.1第三方介入的责任第三方介入各方应按照其职责范围，依法依规履行职责，确保合同的顺利履行。2.2第三方介入的责任限额第三方介入各方对合同的履行承担有限责任。除法律明确规定外，第三方介入各方不承担合同履行过程中的违约责任。2.3第三方介入各方的权利义务第三方介入各方应遵守国家法律法规，以及合同约定，不得滥用职权，干涉甲乙双方的合法权益。第三条第三方介入的协调与管理3.1第三方介入的协调甲方、乙方应与第三方介入各方保持良好沟通，协调解决合同履行过程中的问题。3.2第三方介入的管理甲方、乙方应监督第三方介入各方的履行职责，确保合同的顺利履行。3.3第三方介入的变更如第三方介入各方发生变更，甲方、乙方应及时办理变更手续，并通知对方。第四条第三方介入的额外条款与说明4.1额外条款的约定甲乙双方根据合同履行需要，可与第三方介入各方签订额外条款，明确双方的权利义务。4.2第三方介入的说明甲乙双方应向第三方介入各方说明合同的履行情况，以及双方的权利义务。4.3第三方介入的告知义务甲方、乙方应在合同履行过程中，及时告知第三方介入各方合同的履行情况，以及可能影响合同履行的事宜。第五条第三方介入的违约责任5.1第三方介入的违约行为第三方介入各方违反合同约定，应承担违约责任。5.2第三方介入的违约责任限额第三方介入各方的违约责任限额，按照合同约定及国家法律法规规定执行。5.3第三方介入的违约赔偿第三方介入各方应按照合同约定，赔偿因其违约行为给甲方、乙方造成的损失。第六条第三方介入的争议解决6.1第三方介入的争议解决途径第三方介入各方之间的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2第三方介入的仲裁程序甲乙双方与第三方介入各方同意仲裁解决争议的，仲裁地点为：____________，仲裁机构为：____________。6.3第三方介入的诉讼管辖与法律适用第三方介入的诉讼管辖地为：____________，适用法律为：____________。第七条第三方介入的终止与解除7.1第三方介入的终止条件第三方介入的终止条件如下：（1）第三方介入各方的职责履行完毕；（2）合同的终止或解除；（3）双方协商一致终止第三方介入。7.2第三方介入的解除程序双方协商一致解除第三方介入，应签订书面协议，并办理相关手续。7.3第三方介入终止后的责任处理第三方介入终止后，第三方介入各方对合同的履行不再承担责任。第八条第三方介入的监督与检查8.1第三方介入的监督与检查甲方、乙方有权对第三方介入各方的履行职责进行监督与检查。8.2第三方介入的整改要求第三方介入各方应按照甲方、乙方的监督与检查结果，及时整改违约行为。8.3第三方介入的监督与检查结果处理甲方、乙方根据监督与检查结果，有权要求第三方介入各方纠正违约行为，第三方介入各方应按照甲方、乙方的要求办理。第九条第三方介入后的经济结算9.1第三方介入的经济结算合同履行完成后，甲方、乙方与第三方介入各方根据合同约定进行经济结算。9.2第三方介入的费用支付甲方、乙方应按照合同约定，支付第三方介入各方相应的费用。9.3第三方介入后的争议解决如第三方介入后的经济结算发生争议，双方应协商解决；协商不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的保密义务10.1第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件附件2：施工图纸附件3：工程量清单附件4：合同价格明细表附件5：付款时间表附件6：工期计划表附件7：质量保修书附件8：分包合同清单附件9：中介服务合同附件10：监理合同附件11：政府审批文件附件12：其他相关协议和文件附件的详细要求和说明：附件1：工程设计文件本附件应包括工程的设计图纸、技术说明书、设计计算书等，详细描述工程的设计要求、施工标准、材料规格等。附件2：施工图纸本附件应包括施工图纸、施工说明、施工细节等，详细描述施工过程中的各项要求、标准、步骤等。附件3：工程量清单本附件应详细列出工程项目的各项工程量，包括工程名称、工程内容、工程量、工程单价、工程总价等。附件4：合同价格明细表本附件应详细列出合同价格的构成，包括工程总价、材料费用、人工费用、利润等。附件5：付款时间表本附件应详细列出付款的时间节点、付款金额、付款条件等。附件6：工期计划表本附件应详细列出工程项目的工期计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、工作内容等。附件7：质量保修书本附件应详细列出质量保修的内容、期限、责任等。附件8：分包合同清单本附件应列出分包合同的名称、分包内容、分包商等信息。附件9：中介服务合同本附件应包括中介服务的范围、内容、费用、责任等。附件10：监理合同本附件应包括监理的范围、内容、方式、责任等。附件11：政府审批文件本附件应包括政府审批文件的相关内容，如施工许可、验收报告等。附件12：其他相关协议和文件本附件应包括与本合同相关的其他协议和文件，如技术转让协议、知识产权协议等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按合同约定支付价款；2.乙方未按合同约定完成工程；3.乙方使用不符合合同约定的材料；4.乙方未按合同约定的工期完成工程；5.甲方未按合同约定提供施工场地；6.甲方未按合同约定提供设计图纸；7.双方未按合同约定履行各自的义务。违约的责任认定标准：1.甲方未按合