广告装饰工程施工合同

广告装饰工程施工合同合同编号：__________甲方（委托方）：________________地址：__________________________联系方式：_____________________地址：_____________________乙方（承包方）：________________地址：__________________________联系方式：_____________________地址：_____________________第一章总则1.1合同主体1.1.1甲方为委托人，乙方为承包人。1.1.2甲方委托乙方按照本合同约定进行广告装饰工程施工。1.2合同目的1.2.1本合同旨在明确双方在广告装饰工程施工过程中的权利、义务和责任，保证工程质量和工程进度。第二章工程内容与范围2.1工程内容2.1.1乙方根据甲方提供的广告装饰工程设计方案，负责完成广告装饰工程的施工。2.1.2乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求进行施工。2.2工程范围2.2.1工程范围包括但不限于：广告牌制作、安装、拆除、维修、保养等。2.2.2乙方负责提供施工所需材料、设备、人员等。第三章工程期限与施工计划3.1工程期限3.1.1本工程预计施工期限为____个月，具体施工期限以双方协商为准。3.2施工计划3.2.1乙方应根据甲方提供的工程量和施工要求，制定详细的施工计划。3.2.2乙方应保证施工进度按照计划进行，并及时报告甲方。第四章工程质量与验收4.1工程质量4.1.1乙方应保证施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。4.1.2乙方应对施工过程中出现的质量问题负责修复。4.2验收4.2.1工程完成后，甲方有权对工程进行验收。4.2.2甲方应在验收合格后支付乙方工程款。第五章工程款项与支付5.1工程款项5.1.1本合同总金额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。5.1.2乙方应按照合同约定的工程进度和质量要求完成工程，甲方按照实际完成情况支付工程款项。5.2支付方式5.2.1甲方支付工程款项时，应按照以下方式支付：a.预付款：合同签订后，甲方支付总金额的____%作为预付款；b.进度款：乙方完成合同约定的工程进度后，甲方支付总金额的____%作为进度款；c.验收款：工程验收合格后，甲方支付总金额的____%作为验收款。5.3支付期限5.3.1甲方应在合同约定的时间内支付相应款项，逾期未付的，应按逾期天数支付违约金。第六章工程变更与索赔6.1工程变更6.1.1若甲方在施工过程中提出工程变更，乙方应根据甲方的变更要求进行调整，并书面确认变更内容。6.1.2工程变更导致合同价格调整的，双方应协商一致并签订变更协议。6.2索赔6.2.1乙方在施工过程中如遇到非自身原因导致的工程延误或损失，可以向甲方提出索赔。6.2.2索赔应在事件发生后____个工作日内提出，并提供相应的证明材料。第七章工程保修7.1保修期限7.1.1乙方应保证工程自验收合格之日起，保修期限为____年。7.1.2保修期内，乙方应对由于施工原因导致的缺陷或损坏负责修复。7.2保修范围7.2.1保修范围包括但不限于乙方施工的部位和使用的材料。7.2.2保修不包括由于甲方使用不当或不可抗力因素造成的损坏。第八章安全生产与环境保护8.1安全生产8.1.1乙方应严格执行国家有关安全生产的法律法规，保证施工安全。8.1.2乙方应定期对施工现场进行安全检查，发觉问题及时整改。8.2环境保护8.2.1乙方在施工过程中应采取有效措施，保护环境，防止污染。8.2.2乙方应保证施工垃圾和废料按照环保要求进行处理。第九章违约责任9.1甲方违约9.1.1甲方未按约定时间支付工程款项的，应按逾期天数支付违约金，违约金计算方式为____。9.1.2甲方单方面解除合同，应支付乙方已发生费用和合理利润。9.2乙方违约9.2.1乙方未按合同约定完成工程的，应承担违约责任，具体责任双方协商确定。9.2.2乙方未按约定质量标准完成工程的，应进行无偿修复或返工。第十章争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。10.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2适用法律10.2.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2.2双方应遵守相关法律法规，维护合同的严肃性和合法性。第十一章工程保险11.1保险责任11.1.1乙方应按照国家有关法律法规的要求，为工程办理相应的保险。11.1.2保险范围应包括但不限于人员伤亡、财产损失等。11.2保险期限11.2.1保险期限应覆盖整个施工期间及保修期。11.2.2乙方应在保险到期前及时续保。12.1信息保密12.1.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等应予以严格保密。12.1.2保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。12.2保密措施12.2.1双方应采取一切合理措施，防止对方保密信息泄露。12.2.2未经对方书面同意，不得向第三方披露或使用对方的保密信息。第十三章合同的修改和终止13.1合同修改13.1.1本合同任何条款的修改均应以书面形式作出，并由双方签字确认。13.1.2未经双方书面同意，任何一方不得单方面修改合同内容。13.2合同终止13.2.1双方协商一致，可以解除或终止本合同。13.2.2在合同履行过程中，如一方发生重大违约行为，另一方有权终止合同。第十四章法律适用和管辖14.1法律适用14.1.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.1.2双方应遵守相关法律法规，维护合同的严肃性和合法性。14.2管辖14.2.1双方因本合同产生的任何争议，应提交合同签订地的人民法院管辖。14.2.2双方同意，法院的判决是终局的，对双方均有约束力。第十五章其他约定15.1合同副本15.1.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。15.1.2合同副本应保持完整，未经双方同意，不得擅自复制或泄露。15.2合同附件15.2.1本合同附件包括但不限于工程设计方案、施工图纸等，附件与本合同具有同等法律效力。15.2.2附件应作为合同不可分割的一部分，与合同正文一并履行。签字部分：甲方（委托方）：____