2024外墙涂料施工合同范本外墙涂料施工合同

合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程面积：__________1.5工程预算：__________第二条施工要求2.1乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务，确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。2.2乙方应保证施工过程中，遵守安全操作规程，确保施工安全。2.3乙方应保证施工材料质量，不得使用假冒伪劣材料。2.4乙方应按照合同约定的时间节点完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任。第三条合同价格及支付方式3.1双方确认，本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方支付乙方工程款的方式为：__________3.3乙方完成施工后，甲方应按照约定的时间支付合同款项。第四条违约责任4.1乙方未按照约定时间完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________4.2乙方施工质量不符合约定的，甲方有权要求乙方返工、重做，并承担相应费用。4.3甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________第五条争议解决5.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条其他6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部工程款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________授权代表（签名）：__________授权代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.工程质量问题：乙方需严格按照约定的质量标准进行施工，如出现质量问题，甲方有权要求乙方进行返工或重做，由此产生的费用由乙方承担。若因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任。解决办法：甲方发现工程质量问题后，应及时通知乙方，并提供详细的质量问题描述。乙方应在接到通知后及时进行整改，并承担由此产生的费用。若质量问题严重影响到工程安全及使用功能，甲方有权要求乙方立即停工，直至问题得到解决。2.工程进度延误：乙方需按照约定的工期完成施工，如出现延期情况，乙方应承担相应的违约责任。解决办法：甲方有权根据工程进度情况对乙方进行考核。若乙方未按约定工期完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金。违约金的计算方式为：每延期一天，乙方应支付合同总价款的千分之一作为违约金。3.合同争议解决：双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的法律规范。2.委托方：指在本合同中委托乙方进行外墙涂料施工的一方。3.施工方：指在本合同中承担外墙涂料施工任务的一方。4.工程质量：指工程满足使用目的的各种性能指标，包括结构安全、使用功能、观感等方面。5.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照法律规定或者合同约定向对方支付的金钱。6.工期：指双方约定的完成合同约定工程的时间。7.合同签订地：指本合同签订的地点。8.法律纠纷：指合同双方在履行合同过程中，因合同条款、权利义务、违约责任等问题产生的争议。应用场合：1.适用于各类建筑外墙涂料施工项目。2.适用于甲方为业主，乙方为施工方的合同关系。3.适用于工程预算在一定范围内的外墙涂料施工合同。4.适用于双方在自愿、平等、公平、诚信的基础上达成合作的合同关系。补充条款：1.施工安全责任：乙方需制定并执行施工安全措施，确保施工过程中不发生安全事故。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。2.材料供应：乙方应按照甲方的要求供应符合质量标准的材料，如材料质量不符合要求，乙方应承担相应责任。3.工程变更：如甲方因故需要变更工程内容或规模，应与乙方协商一致，并按变更后的工程总价重新签订补充协议。4.不可抗力：因不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方互不承担责任。不可抗力因素包括自然灾害、社会事件等。5.工程验收：工程完成后，甲方应组织验收。乙方应在验收合格后向甲方提供相关质保资料。附件列表：1.施工图