修路简易合同范本_第1页
修路简易合同范本_第2页
修路简易合同范本_第3页
修路简易合同范本_第4页
修路简易合同范本_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

修路简易合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

名称:XX市城市管理局

地址:XX市XX区XX路XX号

法定代表人:张三

联系方式:XX市城市管理局官方公布的公开电话

背景简介:

鉴于XX市经济建设的快速发展,城市交通压力日益增大,为缓解交通拥堵,提高市民出行效率,甲方决定对XX市XX路进行扩建和修缮。为此,甲方通过公开招标方式,乙方(以下所述)中标,双方达成合作意向,特制定本合同。

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

名称:XX建设工程有限公司

地址:XX市XX区XX路XX号

法定代表人:李四

联系方式:XX建设工程有限公司官方公布的公开电话

合同简介:

乙方作为一家具备专业资质和丰富经验的建设工程公司,具备实施本项目的相关技术和施工能力。甲方经过严格筛选,确认乙方具备履行本合同的能力,特此委托乙方承担XX市XX路的扩建和修缮工程。

双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就XX市XX路扩建和修缮工程达成以下协议:

一、工程范围及内容

1.1乙方负责XX市XX路的扩建和修缮工程,具体工程范围和内容详见附件一《工程量清单》。

二、合作期限

2.1本合同自双方签字盖章之日起生效,合同工期为XX个月,自合同生效之日起计算。

三、双方权利与义务

3.1甲方的权利与义务详见附件二《甲方权利义务》。

3.2乙方的权利与义务详见附件二《乙方权利义务》。

四、价格与支付条件

4.1双方根据附件一《工程量清单》约定的单价和数量,计算合同总价款。

4.2甲方按照工程进度向乙方支付工程款,具体支付方式和期限详见附件三《支付条件》。

五、履行期限

5.1乙方应按照本合同约定的工期完成工程,如遇不可抗力因素,工期相应顺延。

六、违约责任

6.1双方应严格履行本合同约定的各项义务,如一方违约,应承担相应的违约责任。

七、不可抗力

7.1双方因不可抗力因素导致无法履行或部分履行合同,不承担违约责任。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应优先通过友好协商解决;如协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、其他条款

9.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。

9.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

附则:

本合同自双方签字盖章之日起生效,附件一、附件二、附件三为本合同的组成部分,具有同等法律效力。

签署:

甲方(盖章):XX市城市管理局

乙方(盖章):XX建设工程有限公司

签署日期:____年____月____日

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是为了改善XX市交通状况,提升城市形象,甲方委托乙方承担XX市XX路的扩建和修缮工程。具体内容包括但不限于:道路设计、路基处理、路面铺设、交通标志标线设置、绿化带建设等,具体工程范围和内容详见附件一《工程量清单》。

第二条定义

1."工程":指甲方委托乙方实施的XX市XX路扩建和修缮工程。

2."合同价款":指甲方根据工程量清单和合同约定支付给乙方的工程费用。

3."工期":指甲方根据本合同约定,乙方完成工程的时间期限。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

(1)甲方负责提供工程所需的土地、图纸、技术资料等,并对提供的资料的真实性、准确性负责。

(2)甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督和检查,确保乙方按照合同要求履行义务。

(3)甲方应按照合同约定及时支付合同价款。

(4)甲方应协调与工程相关的政府部门、企事业单位,为乙方施工提供便利条件。

(5)甲方不得无故干涉乙方的正常施工,如因甲方原因导致工程延期,甲方应承担相应责任。

2.乙方的权力和义务

(1)乙方负责按照甲方提供的图纸、技术资料及合同约定完成工程,确保工程质量和安全。

(2)乙方有权根据工程实际需要,向甲方提出合理化建议,经甲方同意后,可调整工程内容。

(3)乙方应按照合同约定的工期完成工程,如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应责任。

(4)乙方负责办理与工程相关的各项手续,包括但不限于施工许可证、临时占用道路许可证等。

(5)乙方负责工程的施工、验收、维护等工作,确保工程质量符合国家标准和合同要求。

(6)乙方应遵守国家和地方的相关法律法规,确保工程安全、环保、文明施工。

(7)乙方有权根据合同约定,向甲方收取合同价款。

第四条价格与支付条件

双方同意按照以下价格与支付条件执行:

1.合同总价款为人民币XX元整(大写:XX元整),具体支付方式如下:

(1)预付款:合同签订后7个工作日内,甲方向乙方支付合同总价款的20%作为预付款;

(2)进度款:乙方按照工程进度向甲方提出付款申请,甲方在收到申请后15个工作日内支付相应进度款,累计支付至合同总价款的80%;

(3)验收款:工程验收合格后,甲方向乙方支付合同总价款的10%;

(4)质保金:工程验收合格满一年后,甲方向乙方支付合同总价款的5%作为质保金。

2.上述支付时间均为工作日,如遇法定节假日,支付时间顺延。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效,合同工期为XX个月,自合同生效之日起计算。

2.关键时间节点:

(1)预付款支付时间:合同签订后7个工作日内;

(2)工程开工时间:合同生效后15个工作日内;

(3)工程竣工时间:合同生效后XX个月内;

(4)验收时间:工程竣工后15个工作日内;

(5)质保金支付时间:工程验收合格满一年后15个工作日内。

第六条违约责任

1.甲方违约情形及后果:

(1)如甲方未按约定时间支付预付款、进度款、验收款、质保金,应向乙方支付逾期付款金额千分之五的违约金;

(2)如甲方无故干涉乙方的正常施工,导致工程延期,甲方应承担相应责任,并向乙方支付违约金;

(3)如甲方提供资料不真实、不准确,导致工程损失,甲方应承担相应赔偿责任。

2.乙方违约情形及后果:

(1)如乙方未按约定时间完成工程,应向甲方支付逾期竣工违约金,违约金为合同总价款的千分之五;

(2)如乙方未按约定质量完成工程,应负责返工,直至符合合同要求,同时承担因返工产生的费用;

(3)如乙方在施工过程中发生安全事故,导致人员伤亡或财产损失,乙方应承担相应赔偿责任;

(4)如乙方未按照合同约定履行其他义务,导致甲方损失,乙方应承担相应赔偿责任。

第七条不可抗力

1.本合同所指的不可抗力包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风等)、社会事件(如战争、动乱、罢工等)以及政府行为(如征收、征用等)。

2.发生不可抗力事件时,受影响的一方应立即通知对方,并提供相关证明文件。在不可抗力事件影响期间,受影响一方的履行义务将暂时中止,且不承担违约责任。

3.不可抗力事件结束后,受影响的一方应尽快恢复履行合同。如不可抗力事件导致合同无法继续履行,双方应友好协商,根据实际情况决定合同是否终止或变更。

4.双方同意,在不可抗力事件发生时,受影响的一方应采取合理措施减轻损失,并将已产生或可能产生的损失降低到最低程度。

第八条争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议,应优先通过友好协商解决。协商解决不成的,可向有关部门申请调解。

2.若调解不成,双方同意将争议提交甲方所在地仲裁委员会进行仲裁。仲裁结果为终局裁决,对双方具有法律约束力。

3.若双方未在合同中约定仲裁条款,或一方不同意仲裁,争议可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4.在争议解决期间,除争议事项外,双方应继续履行合同其他条款。

5.争议解决费用由败诉方承担,若双方部分胜诉,由双方按照责任比例分担。

第九条其他条款

1.通知方式:双方同意,本合同履行过程中的任何通知、要求、批准等,应以书面形式送达对方。通过邮寄方式送达的,以邮戳日期为准;通过电子邮件、传真方式送达的,以发送日期为准。

2.合同变更:任何一方要求变更合同内容,应提出书面申请,经双方协商一致并签订书面变更协议后方可执行。

3.终止条件:在以下情况下,一方可以书面通知对方解除合同:

(1)对方严重违反合同,导致合同无法履行;

(2)对方发生破产、清算、合并、分立等重大事项,影响合同的履行;

(3)不可抗力事件持续发生,导致合同无法履行。

4.合同终止后,双方应按照合同约定和相关法律法规,处理合同终止后的善后事宜。

第十条附则

1.本合同附件包括:

(1)附件一:《工程量清单

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论