房屋防水工程合同范本

合同编号：__________甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______一、工程概况1.1工程名称：_______房屋防水工程1.2工程地点：_______1.3工程内容：乙方按照甲方的要求，对上述工程进行防水处理，确保工程质量达到国家相关标准和甲方的要求。二、合同金额2.1本工程合同总金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2乙方在合同签订后_______日内向甲方提交工程预算，甲方确认后按照预算金额支付乙方工程款。三、施工期限3.1乙方应在本合同签订后_______日内开工，工程预计工期为_______日。3.2乙方如因特殊原因不能按期完工，应提前_______日向甲方提出延期申请，甲方有权根据实际情况决定是否同意延期。四、工程质量4.1乙方应严格按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。4.2工程完工后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，并按照甲方的要求进行工程验收。4.3工程验收不合格的，乙方应负责无偿整改，直至验收合格。五、合同的履行和解除5.1乙方应按照本合同的约定履行合同义务，不得擅自变更工程内容、工期和合同金额。5.2甲方应按照本合同的约定支付工程款，不得无故拖欠或扣款。5.3合同履行过程中，甲乙双方如有争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。5.4合同履行完毕，经甲乙双方确认无争议后，本合同自行解除。六、违约责任6.1乙方未按照约定时间完工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同金额的万分之五。6.2甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的万分之五。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同履行完毕之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同主体：确保甲乙双方均为具有民事权利能力和民事行为能力的法人或其他组织，具备签订和履行合同的资格。2.工程内容明确：详细描述工程的具体内容、范围和质量要求，避免后期因理解不一致而产生争议。3.合同金额和支付方式：明确合同金额，约定支付方式和时间，确保款项的及时支付和收取。4.施工期限：约定合理的施工期限，并根据实际情况考虑一定的弹性空间，以应对不可抗力等因素导致的工期延误。5.工程质量：强调乙方应达到的质量标准，明确验收程序和不合格的处理办法。6.违约责任：设定明确的违约金计算方式，以便在违约时能够依法解决争议。7.合同的解除和争议解决：约定合同解除的条件和程序，以及争议解决的途径，如友好协商、调解或诉讼等。关键词语的法律名词解释：1.民事权利能力：指法人或其他组织依法享有民事权利和承担民事义务的能力。2.民事行为能力：指法人或其他组织通过其行为取得民事权利和承担民事义务的能力。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.合同履行：指合同双方按照约定履行各自的权利和义务的行为。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的金钱赔偿。6.工程验收：指对完成的工程进行检查、测试和评定，以确定其是否符合合同约定的质量标准。7.友好协商：指合同双方在平等、自愿的基础上，通过沟通和协商解决争议的方式。8.调解：指由第三方中立人士对合同双方的争议进行调解，促使双方达成和解。9.诉讼：指合同双方将争议提交给人民法院进行审理和判决的法律程序。特殊应用场合及补充条款：1.甲方为私人住宅：补充条款：甲方承诺，施工期间不会对周边居民造成噪音、尘土等环境影响，如有扰民情况，乙方有权要求甲方进行赔偿。2.乙方为分包商：补充条款：乙方应向甲方提供总包商的相关信息，包括总包商的资质、联系方式等，以确保甲方在工程质量和款项支付方面有明确的追索对象。3.工程涉及邻里共用部位：补充条款：施工过程中如需进入邻里共用部位，乙方应提前与邻里沟通，并取得甲方书面同意。如有损坏，乙方应负责修复和赔偿。4.甲方要求提前完工：补充条款：甲方要求提前完工的，应向乙方支付提前完工奖金，具体金额双方协商确定。5.工程验收不合格：补充条款：如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求无条件返工，直到达到满意的效果。附件列表：1.甲方房