工程项目监理协议范本

合同编号：__________一、监理范围与内容1.1监理范围：本项目的设计阶段、施工阶段、验收阶段及缺陷责任期阶段。1.2监理内容：（1）对工程项目的合规性、安全性、可靠性、经济性和环境保护等方面进行全面监督管理；（2）对工程项目的设计文件、施工方案、施工组织设计、施工图纸、施工进度、工程质量、工程安全、工程材料、工程设备、工程造价、工程结算等方面进行全面监督管理；（3）对工程项目的设计变更、施工变更、工程洽商等方面进行全面监督管理；（4）对工程项目的验收和缺陷责任期阶段的维修、保养、改造、加固等方面进行全面监督管理。二、监理依据2.1本协议；2.2国家及地方有关法律法规、标准、规范、规程；2.3工程项目有关的设计文件、施工图纸、施工组织设计等；2.4甲乙双方协商确定的其他监理依据。三、监理人员及资质3.1乙方应向甲方提交监理人员的名单、职称、资格证书等资料，经甲方审核同意后，乙方应根据甲方要求向甲方出示相关证件。3.2乙方应保证监理人员的资质、素质和经验符合本项目监理工作的要求。3.3乙方应确保监理人员在本项目监理过程中遵守职业道德，不得利用职务之便谋取私利。四、监理费用4.1乙方向甲方提供的监理服务费用为人民币_______元（大写：____________________元整）。4.2监理费用的支付方式为：（1）本协议签订后_______日内，甲方支付乙方监理费用的_______%；（2）监理工作完成后，甲方应根据乙方提交的工程监理报告和费用结算书，支付剩余的监理费用。五、监理工作期限5.1本项目的监理工作期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。5.2乙方应按照本协议约定的监理范围和内容，全面、认真、及时地完成监理工作。六、违约责任6.1甲乙双方应严格履行本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。6.2乙方未按约定时间、质量要求完成监理工作的，甲方有权要求乙方在规定的时间内补救，并按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期天数×监理费用的日万分之五。七、争议解决7.1甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，至监理工作完成并双方办理完毕相关手续后终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.甲乙双方在签订合同时，应确保双方主体资格合法，具有签订和履行合同的民事权利能力和民事行为能力。2.甲乙双方应诚实守信，全面履行合同约定的义务，不得擅自变更、解除或终止合同。3.监理方应具备相应的资质和素质，确保监理人员遵守职业道德，不得利用职务之便谋取私利。4.甲乙双方应严格按照约定的监理范围和内容进行监理工作，确保工程项目的合规性、安全性、可靠性、经济性和环境保护等方面。5.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。解决办法：1.对于甲方违约情况，乙方有权要求甲方承担违约责任，支付相应的赔偿金。2.对于乙方未按约定时间、质量要求完成监理工作的情况，甲方有权要求乙方在规定的时间内补救，并按逾期天数向甲方支付违约金。3.甲乙双方在履行合同过程中发生争议，可通过友好协商解决；若协商不成，则向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.民事权利能力：指民事主体依法享有民事权利和承担民事义务的能力。2.民事行为能力：指民事主体通过自己的行为取得民事权利、承担民事义务的能力。3.违约金：指合同一方未履行合同约定的义务，应向守约方支付的赔偿金。4.管辖权：指人民法院对某一案件进行审理和裁判的权力。5.监理：指对工程项目的合规性、安全性、可靠性、经济性和环境保护等方面进行全面监督管理的活动。特殊应用场合：1.甲方为政府机关，乙方为中标监理公司，用于保障一项重要的基础设施工程项目，如桥梁、隧道、公路等。2.甲方为大型企业，乙方为专业监理公司，用于确保一项生产线的扩建或改造工程按时按质完成。3.甲方为房地产开发商，乙方为监理公司，用于监管一项住宅小区的建设工程，包括房屋建筑、绿化、配套设施等。4.甲方为国有企业，乙方为监理公司，用于监督一项公共设施工程，如学校、医院、文化场馆等。5.甲方为私营企业，乙方为监理公司，用于监控一项高新技术产业的研发楼建设。针对每个特殊场合的补充条款：1.在政府机关作为甲方的情况下，乙方应严格遵守国家法律法规，确保监理过程的透明度和公正性，同时应向甲方定期报告工程进度和质量情况。2.对于大型企业作为甲方的情况，乙方应具备丰富的行业经验，能够提供专业化的监理服务，确保生产线改造工程顺利进行，提高生产效率。3.房地产开发商作为甲方时，乙方监理公司应重点关注住宅小区的建设质量、施工安全以及环保标准，确保工程质量符合国家和行业标准。4.国有企业作为甲方时，乙方监理公司应积极履行社会责任，关注工程的社会效益，同时加强对工程质量和安全的监管。5.私营企业作为甲方时，乙方监理公司应充分理解甲方对技术创新和产业升级的需求，提供有针对性的监理服务，确保研发楼建设满足高科技产业的需求。附件列表：1.甲乙双方的营业执照副本复印件。2.乙方监理公司的资质证书复印件。3.