2024年商品房装修合同

2024年商品房装修合同一、合同主体1.甲方（业主）：（姓名/公司名称）（联系方式）2.乙方（装修公司）：（公司名称）（联系方式）二、装修范围及要求1.装修范围：商品房（房屋地址：）（建筑面积：）平方米，包括客厅、卧室、厨房、卫生间、阳台等空间。2.装修要求：（1）设计风格：现代简约风格；（2）施工标准：符合国家相关施工标准及规范；（3）材料品牌：甲乙双方共同协商确定；（4）质量保证：乙方需提供五年质保服务。三、合同价格1.合同总价：人民币（大写）（金额），小写（金额）。2.付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方合同总价剩余的40%。四、施工期限1.装修工程自双方签订合同之日起，共计（工期天数）天完成。2.乙方如因特殊情况导致工期延误，需提前告知甲方，并协商解决。五、违约责任1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款，乙方有权终止合同，并要求甲方支付违约金，违约金为合同总价的5%。2.乙方未按约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的5%。六、质量争议的处理1.双方在工程验收过程中如发生质量争议，应立即协商解决；2.如协商无果，可向相关行业协会或政府部门申请调解；3.如调解无效，可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.乙方负责办理装修过程中所需的各种手续和费用；2.甲方提供施工场地，确保乙方顺利施工；3.乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工安全；4.乙方需在合同约定的工期内完成装修工程，如有延期，甲方有权要求乙方支付相应的逾期费用；5.乙方在装修过程中如需变更设计或材料，需提前与甲方沟通，并征得甲方同意；6.工程验收合格后，乙方应提供完整的装修资料和保修卡。八、合同解除1.双方协商一致，可解除本合同；2.甲方未按约定时间支付款项，乙方有权解除合同；3.乙方未按约定时间完成工程，甲方有权解除合同；4.双方如有违约行为，导致合同无法履行，对方有权解除合同。九、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；2.如协商无果，可向合同签订地人民法院提起诉讼。十、合同效力1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（业主）：（签名/盖章）乙方（装修公司）：（签名/盖章）签订日期：（年）（月）（日）2024年商品房装修合同，是我们甲方（业主）和乙方（装修公司）之间的重要约定。在这个合同中，我们明确了装修的范围和要求，包括设计风格、施工标准、材料品牌等等。我们希望通过这个合同，能够确保装修工程的质量和进度，让我们的新家能够按时呈现出理想的效果。合同的价格部分，我们明确了合同总价，以及付款的方式和时间。我们会在合同签订后支付30%的预付款，然后在工程进度达到50%和100%时，分别支付剩下的30%和40%。这样的付款方式，希望能够让乙方（装修公司）能够有足够的资金来保证工程的顺利进行。在施工期限方面，我们约定装修工程应在双方签订合同之日起，共计工期天数天内完成。如果乙方因特殊情况导致工期延误，他们需要提前告知我们，并协商解决。如果乙方未按约定时间完成工程，我们有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的5%。这就是我们对于违约责任的约定。在质量争议的处理方面，如果我们在工程验收过程中发生质量争议，我们会立即协商解决。如果协商无果，我们可以向相关行业协会或政府部门申请调解，或者直接向法院提起诉讼。如果双方协商一致，或者因为甲方未按约定时间支付款项，或者乙方未按约定时间完成工程等原因，双方都有权解除合同。如果双方有违约行为，导致合同无法履行，对方也有权解除合同。本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。我们希望通过这个合同，能够顺利地完成我们的装修工程，让我们的新家早日完工，我们的生活早日开始。重点：1.合同主体：甲方（业主）和乙方（装修公司）；2.装修范围及要求：包括设计风格、施工标准、材料品牌等；3.合同价格：总价、付款方式及时间；4.施工期限：自合同签订之日起的工期天数；5.违约责任：违约金为合同总价的5%；6.质量争议处理：协商解决、调解或诉讼；7.其他约定：手续和费用办理、施工场地提供、安全规程遵守、设计变更、资料和保修卡提供等；8.合同解除：双方协商一致、违约行为、特殊原因等；9.合同效力：签字（或盖章）生效，甲乙双方各执一份。难点：1.确保装修工程质量和进度的平衡；2.合理处理工期延误和质量争议；3.双方在合同履行过程中的沟通和协作。注意事项：1.明确装修范围和要求，避免后期争议；2.注意付款时间和比例，确保资金合理使用；3.约定合理的工期，避免工期延