建设工程施工合同协议

合同编号：__________建设工程施工合同协议名称：____________________________地址：____________________________法定代表人：______________________联系电话：_______________________名称：____________________________地址：____________________________法定代表人：______________________联系电话：_______________________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工方，双方为了明确双方的权利、义务和责任，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_____________________1.2工程地点：_____________________1.3工程内容：_____________________1.4工程规模：_____________________1.5工程投资估算：________________二、合同价格2.1本合同的合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价格包括但不限于：工程设计费、材料费、施工费、设备费、人工费、管理费、利润及风险费用等。2.3合同价格采取固定价格方式，除非出现本合同约定的可以调整价格的情况。三、合同工期3.1合同约定的工期为____个月，自开工之日起算。3.2开工日期：____年____月____日。3.3竣工日期：____年____月____日。四、质量标准4.1工程质量应符合国家、行业和地方规定的标准和规范。4.2工程质量必须达到设计文件的要求，并符合下列标准：（1）____标准；（2）____标准；（3）____标准；4.3施工方应承担工程质量保证期内的一切质量问题，并按约定进行修复或更换。五、合同的履行5.1施工方应按照本合同约定的内容、质量、进度等要求完成工程。5.2业主应按本合同约定的付款方式及时支付合同价款。5.3双方应遵守国家法律法规，共同维护合同的履行。六、合同价款的支付6.1本合同价款分为三个阶段支付，具体支付方式如下：（1）____支付；（2）____支付；（3）____支付；6.2每阶段支付的比例为：____%。6.3每阶段支付的条件和时间：（1）____支付的条件和时间；（2）____支付的条件和时间；（3）____支付的条件和时间；6.4施工方开具合法的税务发票，业主按约定时间支付合同价款。七、合同的变更和解除7.1合同变更：（1）合同变更应书面协议，并经双方签字盖章确认；（2）合同变更的内容应符合国家法律法规的规定；（3）合同变更不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。7.2合同解除：（1）合同解除应书面协议，并经双方签字盖章确认；（2）合同解除的原因应符合国家法律法规的规定；（3）合同解除后，双方应按照本合同约定处理善后事宜。八、违约责任8.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。8.2违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、支付逾期利息等。8.3双方应协商解决合同履行过程中的争议，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、争议解决9.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：____年____月____日注意事项：1.合同的签订应严格遵守国家法律法规，确保合同的有效性和合法性。2.明确工程项目的具体内容和范围，避免因模糊不清导致的争议。3.合同价格和工期应具体明确，避免出现因价格调整和工期延误导致的纠纷。4.工程质量应符合国家标准和规范，确保工程的安全和可靠性。5.双方应严格按照合同约定的付款方式和时间进行支付，避免出现逾期付款的情况。6.合同变更和解除应符合法律法规的规定，并经双方协商一致。7.双方应履行合同约定的义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。解决办法：1.双方应积极沟通和协商，解决合同履行过程中的争议。2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中，双方应按照法院的指示和要求，提供必要的证据和文件。4.法院将根据法律法规和事实情况，作出公正的判决。关键词语的法律名词解释：1.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的权利和义务的过程。2.违约责任：指一方未履行或未完全履行合同约定的义务，应承担的法律责任。3.合同变更：指合同成立后，双方协商一致对合同内容进行修改或补充。4.合同解除：指合同履行完毕前，双方协商一致终止合同关系的行为。5.质量标准：指工程质量应达到的国家、行业或地方规定的标准和规范。6.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。特殊应用场合：1.工程项目的规模较大，涉及多个子项目，需要明确各个子项目的完成时间和质量要求。2.工程项目施工过程中，可能会遇到不可预见的地质条件变化，导致工程进度和成本的变动。3.工程项目需要使用特定的材料或设备，可能存在供应不足或价格波动的风险。4.工程项目施工过程中，可能会涉及到周边环境的保护，需要遵守相关环保法规。5.工程项目完成后，需要进行一段时间的质量保证期，可能会出现质量问题需要施工方进行修复或更换。附件列表：1.工程项目详细设计文件2.工程项目施工图纸3.工程项目的材料和设备清单4.工程项目质量标准和验收规范5.工程项目环境保护协议6.工程项目付款凭证和支付记录7.工程项目变更和解除合同的协议8.工程项目质量保证期的维修和更换协议补充条款：1.针对工程项目规模较大的情况，可以在合同中增加子项目的完成时间和质量要求的明确表述，确保双方对项目的进度和质量有清晰的认识。2.针对不可预见的地质条件变化，可以在合同中增加相应的风险承担条款，明确双方在遇到此类情况时的责任和义务。3.针对特定材料或设备的使用，可以在合同中