低耐候性涂料施工协议

低耐候性涂料施工协议合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于甲方为房屋、建筑物等业主或合法使用权人，需要对相关建筑物进行涂装施工；乙方为具备低耐候性涂料施工资质的专业涂装公司，愿意为甲方提供相关服务。为了明确双方的权利义务，经甲乙双方友好协商，特订立本施工协议，以共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：乙方按照甲方的要求，对甲方提供的建筑物进行低耐候性涂料施工，具体施工范围和施工内容详见附件一。第二条施工标准和质量要求2.1乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案以及相关技术要求进行施工，确保施工质量符合国家标准和行业规范。2.2乙方应保证所使用的低耐候性涂料产品质量，不得使用假冒伪劣产品。2.3乙方应按照合同约定的工期完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任。第三条合同价格3.1本协议的合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2乙方在签订合同后，应向甲方提交施工预算，甲方确认后，按约定的付款方式支付合同价款。第四条工期4.1双方同意本工程的施工期限为：__________日。4.2乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第五条付款方式5.1本协议的付款方式分为三次，具体付款比例和时间详见附件二。5.2甲方支付合同价款后，乙方应提供等额的正规发票。第六条违约责任6.1乙方未按照约定工期完成施工的，应按照逾期付款的比例支付违约金。6.2乙方使用假冒伪劣产品的，甲方有权解除本协议，并要求乙方赔偿因此造成的一切损失。6.3甲乙双方因履行本协议发生的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条争议解决7.1双方在签订合同时，应严格遵守国家法律法规，遵循诚实信用原则，履行合同义务。7.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕合同价款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________（本页无，仅为合同模板）一、附件列表：1.附件一：施工图纸、施工方案以及相关技术要求2.附件二：付款比例和时间二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工，认定为违约行为。2.乙方使用假冒伪劣产品，认定为违约行为。3.甲乙双方因履行本协议发生的其他纠纷，经协商不成后，向合同签订地人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.甲方：指房屋、建筑物等业主或合法使用权人。2.乙方：指具备低耐候性涂料施工资质的专业涂装公司。3.合同价款：指本协议约定的合同总价款。4.违约金：指乙方未按照约定工期完成施工或使用假冒伪劣产品时，应按照逾期付款的比例支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：乙方应与甲方沟通，协商延期，并承担相应的违约责任。2.产品质量问题：乙方应保证所使用的低耐候性涂料产品质量，如发现产品质量问题，乙方应立即更换并赔偿因此造成的一切损失。3.支付纠纷：甲乙双方应严格按照附件二的付款比例和时间进行支付，如有纠纷，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方为房屋、建筑物等业主或合法使用权人，需要对相关建筑物进行涂装施工的情况。2.适用于乙方具备低耐候性涂料施工资质，愿意为甲方提供相关涂装服务的情况。3.适用于甲乙双方在