2024年广场设施安装施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年广场设施安装施工合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及住所1.2乙方名称及住所1.3合同所指的广场设施第二条：合同范围及内容2.1工程概述2.2施工内容2.3施工标准和要求第三条：合同价格3.1工程总价3.2支付方式3.3价格调整机制第四条：施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3延期条款第五条：施工质量保证5.1施工质量标准5.2质量保证期限5.3质量问题的处理第六条：施工安全6.1安全标准及规定6.2安全事故的处理6.3安全生产责任第七条：材料供应7.1材料质量标准7.2材料供应时间及数量7.3材料验收及保管第八条：施工图纸及技术文件8.1施工图纸的提供8.2技术文件的提供8.3变更及修改第九条：乙方义务及责任9.1施工准备工作9.2施工过程中的义务9.3施工完成后的事宜第十条：甲方义务及责任10.1施工场地的提供10.2施工条件的保障10.3支付合同价款第十一条：违约责任11.1违约情形11.2违约责任及赔偿11.3违约解除合同的条件第十二条：争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3诉讼或仲裁地点及适用法律第十三条：合同的变更与解除13.1合同变更的条件13.2合同解除的条件13.3变更或解除合同的程序第十四条：其他条款14.1合同的生效条件14.2合同的终止条件14.3双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及住所甲方名称为：×××广场管理有限责任公司甲方住所为：××省××市××区××路××号1.2乙方名称及住所乙方名称为：×××建筑工程有限公司乙方住所为：××省××市××区××路××号1.3合同所指的广场设施本合同所指的广场设施包括：喷泉、LED屏幕、灯光音响设备、座椅、公共卫生设施等。第二条：合同范围及内容2.1工程概述本合同涉及的工程为×××广场设施安装施工工程，包括各类设施的安装、调试及验收等。2.2施工内容（1）喷泉设备的安装、调试及验收；（2）LED屏幕的安装、调试及验收；（3）灯光音响设备的安装、调试及验收；（4）座椅的安装、调试及验收；（5）公共卫生设施的安装、调试及验收。2.3施工标准和要求乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术文件及规范要求进行施工，确保施工质量符合相关标准和要求。第三条：合同价格3.1工程总价本合同涉及的工程总价为人民币捌佰万元整（￥8000000），大写：捌佰万元整。3.2支付方式甲方支付乙方工程款项的方式为分阶段支付，具体支付比例和时间双方另行商定。3.3价格调整机制本合同价格在签订后，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。第四条：施工期限4.1施工开始日期本工程的施工开始日期为合同签订后的第3个工作日。4.2施工结束日期本工程的施工结束日期为合同签订后的第120个工作日。4.3延期条款如因不可抗力因素导致工程延期，双方可协商延长合同工期。如非不可抗力因素导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第五条：施工质量保证5.1施工质量标准乙方应保证施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。5.2质量保证期限本工程的质保期限为竣工验收合格后的两年。5.3质量问题的处理如发生质量问题，乙方应负责及时修复，并承担修复费用。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。第六条：施工安全6.1安全标准及规定乙方应严格按照国家安全生产法律法规、行业标准及甲方要求进行施工安全管理。6.2安全事故的处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规和甲方要求进行处理。6.3安全生产责任乙方应对施工现场的安全生产负全责，确保施工现场的安全防护设施完善，防止安全事故的发生。第八条：施工图纸及技术文件8.1施工图纸的提供甲方应在本合同签订后15个工作日内，向乙方提供完整的施工图纸及技术文件。8.2技术文件的提供技术文件包括但不限于：设计说明书、施工图纸、材料清单、施工规范、验收标准等。8.3变更及修改如在施工过程中，甲方要求对施工图纸或技术文件进行变更或修改，乙方应根据甲方的要求进行相应的调整，并重新提供变更后的图纸及文件。第九条：乙方义务及责任9.1施工准备工作乙方应按照甲方的要求，做好施工前的准备工作，包括人员配置、材料采购、施工设备准备等。9.2施工过程中的义务乙方应严格按照施工图纸、技术文件和规范要求进行施工，确保施工进度和质量。9.3施工完成后的事宜乙方应负责施工垃圾的清理，保证施工现场的整洁。在工程验收合格后，乙方应按照甲方的要求提供相关资料和文件。第十条：甲方义务及责任10.1施工场地的提供甲方应在本合同签订后30个工作日内，向乙方提供具备施工条件的场地。10.2施工条件的保障甲方应确保施工期间场地的畅通，提供必要的施工辅助设施，如水电供应、临时用房等。10.3支付合同价款甲方应按照双方约定的付款时间节点，及时支付合同价款。第十一条：违约责任11.1违约情形包括但不限于：未按约定时间提供图纸、技术文件；未按约定时间支付工程款项；未按约定标准和要求进行施工等。11.2违约责任及赔偿违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。11.3违约解除合同的条件一方违约达到合同约定的解除条件时，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。第十二条：争议解决12.1争议解决方式（1）向甲方所在地的人民法院提起诉讼；（2）向乙方所在地的人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构如选择诉讼解决争议，甲方所在地的人民法院为第一优先选择；如选择仲裁，则双方应共同选择一个认可的仲裁机构。12.3诉讼或仲裁地点及适用法律诉讼或仲裁地点为甲方所在地，适用法律为中华人民共和国法律。第十三条：合同的变更与解除13.1合同变更的条件合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。13.2合同解除的条件包括但不限于：工程完成；双方协商一致；依法解除等。13.3变更或解除合同的程序变更或解除合同应遵循双方协商、书面确认的原则，经双方签字盖章后生效。第十四条：其他条款14.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的终止条件本合同在工程验收合格，乙方提交相关资料和文件后终止。14.3双方约定的其他事项双方还可以约定其他事项，以补充本合同的不足。如有补充协议，应与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的概念1.1本合同所指的第三方，包括但不限于：中介方、监理方、审计方、材料供应商、分包商等。1.2第三方介入时，应向甲乙方出示有效的授权文件，明确其介入的范围和职责。第二条：第三方介入的程序2.1甲乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的原因和目的。2.2甲乙方应与第三方协商确定介入的具体时间和方式，以确保施工进度和质量不受影响。第三条：第三方的责任和权益3.1第三方应按照甲乙方的要求，履行其职责，并承担相应的责任。3.2第三方不得无故拖延施工进度，影响工程按时完成。3.3第三方应遵守国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，确保施工安全。第四条：第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方均为平等主体，各自独立承担合同义务和责任。4.2第三方与甲乙方之间的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。第五条：第三方责任限额5.1第三方应对其介入范围内的工程质量、安全、进度等承担责任。5.2甲乙方与第三方可根据实际情况，约定第三方责任限额。如无约定，第三方应对其违约行为承担相应的赔偿责任。第六条：第三方介入的费用6.1第三方介入的费用，包括但不限于：人工费、材料费、设备费等。6.2第三方介入费用的支付方式，应由甲乙方协商确定。第七条：第三方退出7.1第三方如需退出，应提前书面通知甲乙方，并说明退出的原因和时间。7.2第三方退出后，应将其职责交接给甲乙方或指定的其他第三方。第八条：第三方违约处理8.1第三方违约时，甲乙方有权要求第三方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。8.2第三方违约达到合同解除条件时，甲乙方有权解除合同，并要求第三方承担相应的违约责任。第九条：第三方与甲方、乙方的沟通与协作9.1第三方应保持与甲乙方的良好沟通，及时报告施工进展、质量情况等信息。9.2甲乙方应协助第三方解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。第十条：合同的变更与解除10.1第三方介入不影响本合同的变更和解除。10.2甲乙方与第三方就合同变更或解除达成一致的，应签订书面协议，并报甲方备案。第十一条：争议解决11.1第三方与甲乙方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。11.2第三方与甲乙方之间的争议，不影响本合同的履行。第十二条：其他条款12.1第三方介入本合同，不影响甲乙方之间的权利和义务。12.2甲乙方与第三方另有约定的，从其约定。本部分修正条款与本合同具有同等法律效力。如有冲突，以本部分修正条款为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：施工图纸详细要求和说明：施工图纸应包括所有施工项目的详细设计，包括但不限于平面图、立面图、剖面图、细部图等，以满足施工需要。图纸应由甲方提供，乙方负责审核并提出修改意见。附件2：技术文件详细要求和说明：技术文件应包括施工规范、材料清单、施工工艺、质量标准等，以确保施工过程的顺利进行和工程质量的达到。技术文件由甲方提供，乙方负责遵守并执行。附件3：材料供应清单详细要求和说明：材料供应清单应详细列出所需材料的名称、规格、数量、质量标准等。甲方应按照清单提供材料，乙方负责接收并进行验收。附件4：施工进度计划详细要求和说明：施工进度计划应详细列出工程的施工顺序、施工时间、施工节点等。乙方应按照进度计划进行施工，确保工程按时完成。附件5：安全生产措施方案详细要求和说明：安全生产措施方案应包括施工现场的安全防护措施、安全管理制度、安全教育培训等。乙方应按照方案进行施工安全的管理和控制。附件6：质量保修书详细要求和说明：质量保修书应详细列出保修的范围、保修期限、保修责任等。乙方应对施工质量负责，并在保修期内对质量问题进行修复。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：未按约定时间提供图纸、技术文件；未按约定时间支付工程款项；未按约定标准和要求进行施工等。违约责任认定标准：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿因违约造成的损失、支付违约金、延长合同工期等。示例说明：如甲方未按约定时间提供施工图纸，导致乙方施工进度延误，甲方应承担因延误造成的乙方损失，并支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲乙方之间关于广场设施安装施工的协议，包括合同主体、合同范围、合同价