建筑工程监理委托合同范本

合同编号：__________甲方（委托方）：_______乙方（监理方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程监理的相关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程投资估算：_______1.5工程主要建设内容：_______第二条监理范围和内容2.1监理范围：甲方委托的工程全部内容和相关的前期工作。2.2监理内容：2.2.1乙方应按照合同约定和国家相关法律、法规的要求，对甲方的工程建设项目进行全面监督管理，包括但不限于工程质量、安全、进度、投资控制等方面。2.2.2乙方应根据工程的特点和甲方的要求，制定详细的监理计划，并报甲方审批。2.2.3乙方应定期对施工现场进行巡查，对施工过程中的问题及时提出整改意见，并跟踪整改结果。2.2.4乙方应参与甲方组织的工程验收工作，对工程质量、安全、进度等方面进行评估，并提出验收意见。2.2.5乙方应协助甲方处理工程中的突发事件，确保工程顺利进行。第三条合同期限3.1本合同自双方签订之日起生效，合同期限至_______年_______月_______日止。3.2乙方应在合同到期前一个月内向甲方提出合同续签申请，双方协商一致后可续签。第四条费用及支付4.1乙方监理费为_______元人民币。4.2甲方应按照双方约定的付款方式及时支付监理费。4.3乙方完成监理任务并经甲方验收合格后，甲方应支付乙方剩余的监理费。第五条违约责任5.1甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。5.2乙方未按约定时间完成监理任务，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金。5.3甲方未按约定时间支付监理费，乙方有权拒绝继续履行监理职责，并有权要求甲方支付逾期付款违约金。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______代表（签名）：_______代表（签名）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.甲乙双方在签订合同时，应确保双方主体资格合法，具备相应的民事权利能力和民事行为能力。2.甲乙双方应诚实守信，全面履行合同约定的义务，确保工程监理的质量和效果。3.甲乙双方应按照法律法规的规定，尊重社会公德，不得损害社会公共利益，不得损害他人的合法权益。4.甲乙双方在合同履行过程中产生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。解决办法：1.违约责任：甲乙双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。2.争议解决：甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.民事权利能力：指自然人、法人或者其他组织依法享有民事权利和承担民事义务的能力。2.民事行为能力：指自然人、法人或者其他组织依法独立实施民事行为的能力。3.诚实信用：指甲乙双方在合同履行过程中，应当遵循诚实、信用、公平、公正的原则，全面履行合同约定的义务。4.社会公共利益：指社会公共利益是指社会全体成员共同享有的、与社会公共事务有关的利益。5.违约责任：指合同当事人违反合同义务所应承担的民事责任。6.赔偿金：指因违约行为给对方造成的损失，违约方应按照法律规定或者合同约定支付给对方的经济补偿。7.争议解决：指合同当事人在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式予以解决。特殊应用场合：1.甲方为政府机关，乙方为私人监理公司。2.甲方为大型企业，乙方为专业的工程监理团队。3.甲方为房地产开发商，乙方为具有丰富经验的监理工程师。4.工程监理涉及到重要的基础设施建设，如桥梁、隧道等。5.工程监理涉及到高危险性工程，如化工厂、煤矿等。针对每个特殊场合的补充条款：1.甲方为政府机关，乙方需遵守政府机关的相关规定，保证监理过程的公开、透明。补充条款：乙方应定期向甲方汇报监理进展情况，并将相关资料进行备案。2.甲方为大型企业，乙方需具备相应的资质和经验，以保证监理的质量和效果。补充条款：乙方应在合同签订前向甲方提供公司的资质证明和监理工程师的资格证书。3.甲方为房地产开发商，乙方需关注房屋质量、安全等方面，确保房屋的质量和使用安全。补充条款：乙方应针对房地产开发商的特点，制定详细的监理计划，并加强对施工现场的巡查。4.工程监理涉及到重要的基础设施建设，乙方需保证监理过程的严谨、细致，确保工程质量和安全。补充条款：乙方应加强对施工现场的巡查，对施工过程中的问题及时提出整改意见，并跟踪整改结果。5.工程监理涉及到高危险性工程，乙方需具备相关专业知识和经验，以确保监理过程的安全。补充条款：乙方应在合同签订前向甲方提供监理工程师的相关资质证明，并加强对施