施工总承包协议书

施工总承包协议书合同编号：__________施工总承包协议书地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：2.承包商是具备施工资质和经验的专业施工单位，愿意承担项目的施工任务；3.双方希望通过本协议明确双方在项目施工过程中的权利、义务和责任；双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、工程概况1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目规模：__________1.4项目内容：__________1.5工程总投资：__________二、合同范围和内容2.1承包商同意按照业主提供的施工图纸、施工方案、技术要求和相关规范，完成项目的施工任务。2.2承包商应承担施工过程中的所有风险，包括但不限于施工安全、质量控制、进度控制等。2.3承包商应按照合同约定，承担施工期间的一切民事责任。2.4业主应按照合同约定，向承包商支付工程价款。三、合同价格3.1双方确认，本项目的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2合同价格包括但不限于施工图纸、施工方案、技术要求和相关规范所规定的所有工作内容的人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。3.3合同价格一经确定，除非双方协商一致或法律法规发生变化，否则任何一方不得单方面调整。四、合同履行4.1开工日期：双方确认，本项目开工日期为__________年__________月__________日。4.2竣工日期：双方确认，本项目预计竣工日期为__________年__________月__________日。4.3承包商应按照业主的要求和合同约定，确保项目按期完成。如因承包商原因导致工程延期，承包商应承担相应的违约责任。4.4业主应按照合同约定，及时向承包商支付工程价款。如业主延迟支付，应承担相应的违约责任。五、质量及验收5.1承包商应严格按照施工图纸、施工方案、技术要求和相关规范进行施工，确保工程质量。5.2项目完成后，承包商应组织业主、设计单位、监理单位等进行验收。验收合格的，视为工程竣工。5.3如验收不合格，承包商应按照业主的要求及时整改，并重新组织验收。整改期间的一切费用由承包商承担。六、安全文明施工6.1承包商应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和规范，加强施工现场的安全管理，确保施工现场的安全。6.2承包商应遵守施工现场的环保要求，做好文明施工，确保施工现场的整洁有序。6.3承包商应承担因施工原因导致的一切安全事故的责任，并承担相应的赔偿责任。七、合同的变更、解除和终止7.1合同的变更、解除和终止，必须经双方协商一致，并书面确认。7.2除非双方协商一致，否则任何一方不得单方面变更、解除或终止合同。八、争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。9.2本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。9.3本协议一经签订，即具有法律效力，双方应严格遵守，不得违反。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求和相关规范4.工程量清单5.材料设备采购清单6.施工组织设计7.安全生产管理制度8.环保措施方案9.合同变更协议10.验收报告11.工程价款支付凭证12.履约保证金支付凭证13.安全事故报告14.法院判决书或调解书二、违约行为及认定：1.承包商未按照施工图纸、施工方案、技术要求和相关规范进行施工，导致工程质量不符合约定。2.承包商未按照约定的工期完成工程。3.承包商未能通过验收或整改后仍不符合验收标准。4.业主未按照合同约定支付工程价款。5.业主延迟支付工程价款。6.双方未协商一致变更、解除或终止合同。7.双方未履行合同约定的其他义务。三、法律名词及解释：1.施工图纸：施工过程中所依据的图纸和文件，包括平面图、立面图、剖面图等。2.施工方案：施工过程中所采取的技术措施和方法，包括施工工艺、施工组织等。3.技术要求和相关规范：国家和行业标准、规范、规定等，用于指导和约束施工过程。4.工程量清单：列出工程中各类工程量的详细清单，用于计算工程造价。5.材料设备采购清单：列出施工所需材料和设备的详细清单，包括型号、规格、数量等。6.施工组织设计：施工过程中的组织管理方案，包括施工队伍、施工周期等。7.安全生产管理制度：施工过程中的安全生产管理措施，包括安全生产责任制、安全生产培训等。8.环保措施方案：施工过程中的环保措施，包括废水、废气、固体废弃物处理等。9.合同变更协议：双方就合同内容进行变更的协议。10.验收报告：工程完成后，对工程质量、进度、安全等方面的评估报告。11.工程价款支付凭证：业主支付工程价款的凭证。12.履约保证金支付凭证：承包商支付履约保证金的凭证。13.安全事故报告：发生安全事故后，向相关部门报告的文件。14.法院判决书或调解书：法院对合同纠纷做出的判决或调解结果。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程质量问题：严格按照施工图纸、施工方案、技术要求和相关规范施工，加强质量控制和验收。2.工期延误：合理制定施工计划，确保工程按期完成，如有延误，双方协商解决。3.工程变更：双方协商一致后，签订合同变更协议，明确变更内容和相关责任。4.价款支付问题：双方按照合同约定及时支付工程价款，如有延迟，支付违约金。5.安全事故：加强施工现场安全管理，严格遵守安全生产法律法规，发生安全事故及时报告并处理。6.环保问题：严格执行环保措施方案，确保施工现场环保达标。7.合同解除或终止：双方协商一致，签订解除或终止协议