加拿大餐厅吊顶施工合同

加拿大餐厅吊顶施工合同合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为加拿大某餐厅的业主或合法代表，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方餐厅吊顶施工项目达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：加拿大某餐厅吊顶施工项目1.2工程地点：____________________1.3工程内容：包括但不限于吊顶设计、材料采购、施工安装、调试及验收等。1.4工程规模：根据实际测量结果确定。1.5工程预算：双方协商确定。二、合同价格2.1本合同总价根据乙方提供的施工方案、工程量清单和甲方确认的价格计算，包括材料费、人工费、管理费、利润等一切与施工有关的费用。2.2合同总价：____________________元（大写：____________________元整）。2.3支付方式：（1）甲方支付乙方工程进度款，具体支付比例和时间双方协商确定。（2）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。2.4乙方应向甲方提供正式的税务发票。三、合同工期3.1合同约定的工期为：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。3.2乙方应按约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、乙方义务4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和规范要求进行施工，保证工程质量。4.2乙方应严格按照约定的工期完成工程，确保工程进度。4.3乙方应确保施工安全，防止安全事故的发生。4.4乙方应保证施工材料和设备的质量，不得使用不合格产品。4.5乙方应协助甲方办理工程验收手续。五、甲方义务5.1甲方应按照约定时间支付工程进度款。5.2甲方应提供施工所需的相关资料和条件，确保工程顺利进行。5.3甲方应对乙方施工过程中出现的问题提供必要的协助和配合。5.4甲方应在工程验收合格后按照约定时间支付剩余款项。六、违约责任6.1乙方未按照约定工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，具体金额双方协商确定。6.2甲方未按照约定时间支付工程进度款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，具体金额双方协商确定。6.3因乙方施工原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担返工、维修等费用，并支付甲方相应的赔偿金。6.4因甲方原因导致工程无法正常进行，甲方应承担因此产生的费用，并支付乙方相应的赔偿金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且双方履行完毕合同义务之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.餐厅吊顶施工图纸2.施工方案3.工程量清单4.材料合格证明5.施工人员资质证书6.安全生产许可证7.税务发票8.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程，属于违约行为。2.甲方未按照约定时间支付工程进度款，属于违约行为。3.乙方施工质量不符合约定，属于违约行为。4.甲方提供的施工条件不符合约定，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.合同法：《中华人民共和国合同法》2.工期：合同约定的工程完成时间3.违约金：违约方应支付给守约方的赔偿金4.赔偿金：因违约行为给对方造成的损失的赔偿金额5.工程验收：对完成的工程进行检查，确认是否符合合同约定四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：协商确定合理的工期，乙方按约定时间完成工程；如乙方原因导致工期延误，支付违约金。2.工程质量问题：解决办法：乙方负责返工、维修，并支付赔偿金；双方可签订补充协议，明确质量标准。3.支付款项问题：解决办法：甲方按照约定时间支付工程进度款；如甲方逾期付款，支付违约金。4.施工条件不符合约定：解决办法：甲方提供符合约定的施工条件，否则承担相应责任。五、所有应用场景：1.