开发商的卖房合同范本_第1页
开发商的卖房合同范本_第2页
开发商的卖房合同范本_第3页
开发商的卖房合同范本_第4页
开发商的卖房合同范本_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

开发商的卖房合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

名称:XX房地产开发有限公司

地址:XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人:张三

联系方式/p>

2.合同简介:

鉴于甲方为一家专业从事房地产开发、销售、物业管理等业务的公司,拥有丰富的房地产开发经验及优质的项目资源;乙方为有意购买甲方开发项目的购房客户。在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下,双方就乙方购买甲方开发的XX项目商品房事宜,达成以下协议:

一、背景及前提条件

1.甲方开发的XX项目位于XX省XX市XX区,项目规划用地面积XX平方米,总建筑面积XX平方米,项目包括住宅、商业、配套设施等。

2.乙方有意购买甲方开发的XX项目中的商品房,并已充分了解项目规划、设计、配套设施等信息。

3.双方确认,本合同签订前,甲方已向乙方提供了项目相关的所有资料和信息,乙方已充分了解并认可甲方开发的XX项目的品质、价格及付款方式等。

二、定义

1.本合同所述“商品房”指甲方开发的XX项目中,乙方拟购买的房屋。

2.“交付”指甲方将商品房及房屋钥匙等相关物品移交给乙方,乙方对房屋进行验收并确认无异议的行为。

3.“房屋总价”指甲方根据本项目商品房的销售价格,结合乙方所选房屋的面积、楼层等因素,计算得出的乙方应支付的房屋总价款。

三、双方权利与义务

(具体内容见后续条款)

四、价格与支付条件

(具体内容见后续条款)

五、履行期限

(具体内容见后续条款)

六、违约责任

(具体内容见后续条款)

七、不可抗力

(具体内容见后续条款)

八、争议解决

(具体内容见后续条款)

九、其他条款

(具体内容见后续条款)

十、附则

(具体内容见后续条款)

十一、签署

(具体内容见后续条款)

本合同自双方签字(盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务,共同维护双方的合法权益。特此说明。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是甲乙双方就XX项目商品房的买卖事宜达成一致,确保双方权益得到保障。具体内容包括:甲方按照约定向乙方出售符合条件的商品房,乙方按照约定支付购房款项,双方共同遵守合同条款,确保商品房的顺利交付及后续事宜的处理。

第二条定义

1.“商品房”指甲方开发的XX项目中,乙方拟购买的房屋。

2.“交付”指甲方将符合约定条件的商品房及房屋钥匙等相关物品移交给乙方,乙方对房屋进行验收并确认无异议的行为。

3.“房屋总价”指甲方根据本项目商品房的销售价格,结合乙方所选房屋的面积、楼层等因素,计算得出的乙方应支付的房屋总价款。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利与义务

1.甲方应按照合同约定向乙方提供符合质量、设计、规划等要求的商品房。

2.甲方负责办理商品房的产权证书,并承担相关费用。

3.甲方应在合同约定的交付期限内,将符合约定条件的商品房交付给乙方。

4.甲方应提供商品房的质量保证书、使用说明书等相关文件。

5.甲方应在商品房交付前,对房屋进行必要的检查和维护,确保房屋质量符合约定。

6.甲方应按约定向乙方提供物业服务的相关资料和信息,协助乙方办理入住手续。

7.甲方在合同履行过程中,应遵守相关法律法规,确保乙方的合法权益不受侵害。

二、乙方的权利与义务

1.乙方有权按照合同约定购买甲方开发的商品房,并要求甲方按照约定交付符合条件的房屋。

2.乙方应按照约定支付房屋总价款,并承担与购房相关的税费、手续费等。

3.乙方有权要求甲方提供商品房的质量保证书、使用说明书等相关文件。

4.乙方应在约定的时间内对甲方交付的商品房进行验收,如有异议,应及时提出并要求甲方予以解决。

5.乙方应遵守物业管理规定,按时支付物业费、维修基金等相关费用。

6.乙方在合同履行过程中,应遵守相关法律法规,维护甲方合法权益。

7.乙方有权要求甲方在合同约定的范围内提供必要的售后服务。

双方应严格按照本合同约定的权利与义务履行合同,确保商品房买卖的顺利进行。如有违反,应承担相应的违约责任。

第四条价格与支付条件

1.乙方购买甲方开发的商品房,房屋总价为人民币XX元整(大写:XX元整)。

2.乙方支付购房款项的方式如下:

a.签订合同当日,支付房屋总价款的30%作为定金;

b.合同生效后一个月内,支付房屋总价款的50%;

c.商品房交付前一个月内,支付剩余的20%。

3.乙方应按照约定的时间和金额,将购房款项支付至甲方指定的账户,并提供支付凭证。

4.如乙方未按约定时间支付购房款项,甲方有权要求乙方支付逾期付款的违约金,违约金计算方式为:逾期金额×0.05%×逾期天数。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字(盖章)之日起生效,有效期为XX个月。

2.甲方应在合同生效后XX个月内,完成商品房的建设及验收工作。

3.甲方应在合同约定的交付期限内,即XX年XX月XX日之前,将符合约定条件的商品房交付给乙方。

4.乙方应在商品房交付后的一个月内,完成对房屋的验收工作。

第六条违约责任

一、甲方的违约责任

1.甲方未按照约定时间、质量标准交付商品房的,应向乙方支付违约金,违约金计算方式为:房屋总价×0.05%×逾期天数。

2.甲方交付的商品房存在质量问题,应负责修复并承担相关费用。如修复后仍不符合约定质量标准,乙方有权解除合同,甲方应退还已支付的购房款项,并支付相应的违约金。

3.甲方未按约定办理商品房产权证书的,应向乙方支付违约金,违约金计算方式为:房屋总价×0.05%×逾期天数。

二、乙方的违约责任

1.乙方未按照约定时间支付购房款项的,应向甲方支付逾期付款的违约金,违约金计算方式为:逾期金额×0.05%×逾期天数。

2.乙方在合同履行过程中,违反物业管理规定,造成甲方或第三方损失的,应承担相应的赔偿责任。

3.乙方无正当理由拒绝接收符合约定条件的商品房,甲方有权解除合同,乙方应支付甲方违约金,违约金计算方式为:房屋总价×0.05%×逾期天数。

双方应严格遵守本合同约定的违约责任条款,确保合同顺利履行。如有违约行为,违约方应承担相应的法律责任。

第七条不可抗力

1.本合同所指的“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害(如地震、洪水、台风等)、政府行为、社会异常事件(如战争、罢工、暴乱等)。

2.发生不可抗力事件时,受影响的一方应立即通知对方,并提供相关证明文件。双方应共同协商,根据不可抗力对合同履行的影响,决定是否暂停履行合同或部分、全部免除履行合同的责任。

3.发生不可抗力事件导致合同无法履行或履行成为不必要,双方均有权要求解除合同。在此情况下,双方互不承担违约责任。

4.受不可抗力影响的一方在不可抗力事件结束后,应尽快恢复合同履行。如受不可抗力影响的一方未履行通知义务,导致对方损失扩大的,应承担相应责任。

第八条争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成,双方同意向合同签订地所在的仲裁委员会申请仲裁解决。

3.双方也可以选择向合同签订地的人民法院提起诉讼。

4.在争议解决期间,除争议事项外,双方应继续履行合同其他条款。

5.争议解决的费用,包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费等,由败诉方承担。如有必要,胜诉方有权要求败诉方支付合理的费用赔偿。

第九条其他条款

1.通知与送达

a.本合同项下的任何通知、要求、批准、同意或其他通信,应以书面形式进行。

b.通知应以挂号信、特快专递或专人递送等方式送达对方指定的地址。

c.通知自发送之日起第三个工作日视为送达。

2.合同变更

a.本合同的任何修改、补充或变更,须经双方协商一致并书面确认。

b.未经双方书面同意,任何一方不得单方面变更合同内容。

3.终止条件

a.双方履行完毕本合同约定的权利与义务,合同自然终止。

b.经双方协商一致,可提前终止本合同。

c.发生不可抗力事件,导致合同无法履行,双方均可要求终止合同。

4.合同的解除

a.双方同意,如一方严重违反合同条款,另一方有权解除合同。

b.解除合同的一方应书面通知对方,并说明解除理由。

5.法律适用

本合同的签订、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

第十条附则

1.本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同附件包括但不限于商品房平面图、装修

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论