2024年SET协议个人财务管理软件开发合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年SET协议个人财务管理软件开发合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条软件开发内容2.1软件名称：2024年SET协议个人财务管理软件2.2软件功能和要求2.3软件开发版本及更新第三条开发周期和交付时间3.1软件开发周期3.2软件交付时间及方式第四条技术支持和售后服务4.1技术支持内容4.2售后服务承诺第五条合同金额及支付方式5.1合同金额5.2支付方式及支付时间第六条知识产权归属6.1软件著作权归属6.2技术秘密保护第七条保密条款7.1保密信息范围7.2保密期限7.3保密义务及违约责任第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼管辖法院第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同解除第十一条法律适用及争议解决11.1合同签订地点11.2适用法律法规11.3争议解决方式第十二条其他条款12.1通知与送达12.2合同的完整性和修改12.3合同解除或终止后的权利义务第十三条附件13.1软件开发需求说明书13.2软件功能测试报告13.3技术支持服务协议第十四条签署页14.1甲方签署页14.2乙方签署页第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：甲方全称，即SET协议个人财务管理软件的委托方。1.1甲方地址：甲方的注册地址或主要营业地点。1.2乙方名称：乙方全称，即2024年SET协议个人财务管理软件的开发商。1.2乙方地址：乙方的注册地址或主要营业地点。1.3双方：指甲方和乙方。第二条软件开发内容2.2软件功能和要求：具体描述本软件的功能要求，包括但不限于：2.2.1用户界面设计：清晰、直观、易用，满足甲方用户的使用习惯。2.2.2数据管理：本软件应能有效管理个人财务数据，包括收入、支出、资产、负债等。2.2.3安全性：本软件需采用SET协议进行数据加密，确保用户数据安全。2.2.4报表功能：本软件应提供多种财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。2.2.5云同步：支持多设备间的数据同步，方便用户随时查看和编辑财务数据。2.2.6数据备份与恢复：本软件应提供自动或手动的数据备份与恢复功能。2.2.7系统兼容性：本软件应兼容主流操作系统和设备，包括但不限于Windows、macOS、iOS、Android等。2.3软件开发版本及更新：2.3.1乙方应按照甲方的需求，开发本软件的初始版本，并在合同约定的时间内完成交付。2.3.2乙方应根据甲方反馈的意见，对软件进行必要的修改和优化，直至甲方满意。2.3.3乙方应在本软件交付后，按照约定的周期提供软件更新和技术支持，以满足甲方和用户的需求。第三条开发周期和交付时间3.1软件开发周期：自合同签订之日起至软件交付之日止，预计为期__个月。具体开发周期以乙方实际完成的时间为准。3.2软件交付时间及方式：乙方应在本合同约定的开发周期内，将本软件的初始版本交付给甲方。软件交付的方式可以是线输、邮寄安装盘等方式。第四条技术支持和售后服务4.1技术支持内容：4.1.1乙方应在软件交付后，为甲方提供一定期限的技术支持，包括但不限于软件安装、使用培训、问题解答等。4.1.2技术支持期限自软件交付之日起计算，为期__个月。4.2售后服务承诺：4.2.1乙方应对本软件提供的产品和服务负责，确保软件的稳定运行。4.2.2乙方应在接到甲方关于本软件的故障报告后，及时响应并解决问题。第五条合同金额及支付方式5.1合同金额：本合同的金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。5.2支付方式及支付时间：5.2.1甲方应在本合同签订后__个工作日内，向乙方支付合同金额的__%。5.2.2剩余的合同金额，甲方应在本软件交付并经过甲方的验收合格后，__个工作日内支付给乙方。第六条知识产权归属6.1软件著作权归属：本软件的著作权归乙方所有。6.2技术秘密保护：6.2.1乙方应保证本软件不侵犯任何第三方的知识产权。6.2.2未经甲方同意，乙方不得将本软件的技术秘密泄露给任何第三方。第七条保密条款7.1保密信息范围：本合同签订过程中双方交换的所有的技术资料、商业计划、市场信息等。7.2保密期限：自本合同签订之日起计算，为期__年。7.3保密义务及违约责任：7.3.1双方应对保密信息予以严格保密，未经对方同意不得向任何第三方泄露。7.3.2如一方违反本条保密义务，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同金额的__%。第八条违约责任8.1甲方违约责任：8.1.1甲方未按照约定时间支付合同款项的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的__%。8.1.2甲方未按照约定提供技术资料或商业信息的，乙方有权延迟履行合同，甲方应承担因此产生的一切后果。8.2乙方违约责任：8.2.1乙方未按照约定时间完成软件开发的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的__%。8.2.2乙方交付的软件不符合约定的，甲方有权拒绝接受，并要求乙方重新开发，乙方应承担因此产生的全部费用。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方发生合同争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交__仲裁委员会仲裁。9.2诉讼管辖法院：如双方在争议解决方式中选择诉讼，应提交甲方所在地人民法院管辖。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更：10.2.1任何一方提出变更合同的，应书面通知对方，经对方同意后方可生效。10.2.2合同变更内容应以书面形式附在本合同后，经双方签字盖章后生效。10.3合同解除：10.3.1双方同意解除合同的，应书面通知对方，自通知到达对方之日起合同解除。10.3.2一方违反合同严重违约的，对方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。第十一条其他条款11.1通知与送达：11.1.1双方之间的通知应以书面形式进行，送达对方指定的地址。11.1.2通知自送达对方之日起视为已收到。11.2合同的完整性和修改：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第十二条附件12.1软件开发需求说明书：详细描述本软件的功能、性能、界面等方面的要求。12.2软件功能测试报告：详细记录软件功能测试的过程、方法和结果。12.3技术支持服务协议：明确双方在技术支持服务期限、服务内容、服务方式等方面的权利义务。第十三条签署页13.1甲方签署页：（此处插入甲方签署页）13.2乙方签署页：（此处插入乙方签署页）第十四条签署日期14.1本合同自双方签署之日起生效。14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正为明确本合同中第三方的概念、责任限额以及第三方与其他各方的划分，双方特此约定如下附加条款：第一条第三方定义1.1本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同有关联但并非合同当事人的个人或实体。1.2第三方包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、技术顾问、监管机构等。第二条第三方介入的情形2.1双方同意，如本合同的履行过程中需要第三方的介入，包括但不限于中介服务、专业评估、技术支持等，双方应事先协商确定第三方的选择标准、职责范围、费用承担等事项。2.2第三方介入须经双方书面同意，未经双方书面同意，任何一方不得单方面引入第三方。第三条第三方责任3.1第三方介入本合同事务时，应遵守相关法律法规和行业规范，按照双方约定的职责范围行事。3.2第三方应保证其提供服务的合法性、真实性和有效性，并对因其服务导致的任何损失承担责任。3.3第三方如因过错导致甲方或乙方损失的，由第三方直接承担责任，甲方或乙方有权向第三方追偿。第四条第三方责任限额4.1双方同意，第三方介入本合同所涉及的责任限额，按照双方协商确定的金额或比例进行限制。4.2第三方责任限额的具体金额或比例，由双方在合同补充协议中明确。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系，由双方自行建立和维护。5.2第三方对甲方或乙方承担的责任，不替代或减轻甲方或乙方对对方的合同责任。5.3第三方与甲方或乙方之间的任何争议，不影响甲方与乙方之间的合同关系。第六条第三方支付义务6.1若第三方介入本合同，导致甲方或乙方产生额外费用的，双方应协商确定费用的承担方式。6.2甲方或乙方如需向第三方支付费用，应按照双方约定的支付方式和时间进行。第七条第三方信息保护7.1第三方应严格保密甲乙双方提供的商业秘密、技术资料等，未经甲乙双方书面同意，不得向任何第三方泄露。7.2第三方应遵守相关的法律法规，保护甲乙双方的信息安全。第八条第三方退出8.1如第三方因任何原因退出本合同，双方应立即协商确定后续事宜的处理方式。8.2第三方退出不影响本合同的其他条款的继续有效。第九条争议解决9.1如第三方介入本合同引起的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交__仲裁委员会仲裁。9.2诉讼管辖法院：如双方在争议解决方式中选择诉讼，应提交甲方所在地人民法院管辖。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更：10.2.1任何一方提出变更合同的，应书面通知对方，经对方同意后方可生效。10.2.2合同变更内容应以书面形式附在本合同后，经双方签字盖章后生效。10.3合同解除：10.3.1双方同意解除合同的，应书面通知对方，自通知到达对方之日起合同解除。10.3.2一方违反合同严重违约的，对方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。第十一条其他条款11.1通知与送达：11.1.1双方之间的通知应以书面形式进行，送达对方指定的地址。11.1.2通知自送达对方之日起视为已收到。11.2合同的完整性和修改：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第十二条附件12.1软件开发需求说明书：详细描述本软件的功能、性能、界面等方面的要求。12.2软件功能测试报告：详细记录软件功能测试的过程、方法和结果。12.3技术支持服务协议：明确双方在技术支持服务期限、服务内容、服务方式等方面的权利义务。第十三条签署页13.1甲方签署页：（此处插入甲方签署页）1第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：软件开发需求说明书详细描述2024年SET协议个人财务管理软件的功能、性能、界面等方面的要求。包括但不限于：用户界面设计要求数据管理要求安全性要求报表功能要求云同步要求数据备份与恢复要求系统兼容性要求附件2：软件功能测试报告详细记录软件功能测试的过程、方法和结果。包括但不限于：测试环境描述测试用例描述测试结果记录测试问题及缺陷跟踪附件3：技术支持服务协议明确双方在技术支持服务期限、服务内容、服务方式等方面的权利义务。包括但不限于：技术支持服务期限技术支持服务内容技术支持服务方式技术支持服务费用说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照约定时间支付合同款项。2.甲方未按照约定提供技术资料或商业信息。3.乙方未按照约定时间完成软件开发。4.乙方交付的软件不符合约定。5.第三方未按照约定提供服务或提供的服务不符合要求。违约责任认定标准：1.违约金：违约方应向守约方支付违约金，违约金为应付款项的__%。2.损失赔偿：违约方应赔偿因其违约给守约方造成的直接经济损失。3.工期顺延：因违约导致工期延误的，违约方应承担相应的工期顺延责任。示例说明：假设乙方未按照约定时间完成软件开发，甲方有权根据违约责任认定标准要求乙方支付违约金，并赔偿因工期延误给甲方造成的直接经济损失。说明三：法律名词及解释：本合同中涉及到的法律名词及解释如下：1.甲方：指本合同中的委托方，即SET协议个人财务管理软件的委托方。2.乙方：指本合同中的开发商，即2024年SET协议个人财务管理软件的开发商。