建筑供水简易工程施工合同

建筑供水简易工程施工合同合同编号：__________建筑供水简易工程施工合同地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：1.业主为建筑供水简易工程的业主，愿意将该工程的施工任务委托给承包商；2.承包商愿意承担该工程的施工任务，并按照本合同的约定完成工程；3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经过协商，达成一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：建筑供水简易工程1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：包括但不限于水源接入、管道铺设、设备安装、系统调试等工作。第二条工程价款2.1本合同的工程总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2工程价款的支付方式如下：（1）本合同签订后七个工作日内，业主向承包商支付合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主向承包商支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，业主向承包商支付合同总价款的30%；（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。第三条工程质量3.1承包商应按照工程设计文件、施工规范和本合同的约定，保证工程质量，确保工程安全、可靠、美观。3.2工程验收合格的标准：（1）工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求；（2）工程安全、可靠、美观，满足业主使用要求；（3）工程验收手续齐全，资料完整。第四条工程进度4.1承包商应按照业主提供的时间节点和工程进度要求，组织施工，确保工程按时完成。4.2若承包商因自身原因导致工程进度延误，应按照业主的合理要求支付违约金。第五条施工期间的安全责任5.1承包商应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和业主的安全要求，组织施工，确保施工现场的安全。5.2承包商应承担施工期间的一切安全事故责任，并承担因此给业主造成的损失。第六条保修6.1承包商应按照国家的相关法律法规和行业标准，对工程进行保修。6.2保修期自工程验收合格之日起计算，保修期为____年。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2违约金为本合同工程总价款的____%。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第九条其他约定9.1本合同一式两份，双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且保修期届满之日终止。甲方（业主）：乙方（承包商）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程设计文件2.施工规范3.工程验收标准4.安全生产法律法规5.保修条款6.业主需求文件7.工程进度计划8.安全事故报告9.工程验收报告10.保修记录二、违约行为及认定：1.工程进度延误：未按照约定的时间节点和工程进度要求完成工程。2.工程质量不符合要求：工程质量未达到国家相关法律法规、行业标准和设计要求。3.施工现场安全责任：未严格按照国家有关安全生产的法律、法规和业主的安全要求组织施工。4.未按照约定支付工程价款：业主未按照本合同的约定支付工程价款。5.未按照约定履行保修义务：承包商未按照国家的相关法律法规和行业标准对工程进行保修。三、法律名词及解释：1.甲方：指建筑供水简易工程的业主。2.乙方：指承担建筑供水简易工程施工任务的承包商。3.工程验收：指对完成的建筑供水简易工程进行质量、安全、功能的检查和评定。4.保修：指承包商对完成的建筑供水简易工程在一定期限内提供的质量保证服务。5.违约金：指一方违反本合同的约定应向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商确定合理的工程进度计划，承包商加大施工力度，业主提供必要的支持和配合。2.工程质量不符合要求：解决办法：要求承包商按照工程设计文件和施工规范进行整改，直至达到验收标准。3.施工现场安全责任：解决办法：承包商加强施工现场安全管理，严格遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全。4.未按照约定支付工程价款：解决办法：业主按照本合同的约定按时支付工程价款，双方可协商调整支付方式和时间。5.未按照约定履行保修义务：解决办法：承包商按照国家的相关法律法规和行业标准履