2024城市公共设施建设与管理委托合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024城市公共设施建设与管理委托合同本合同目录一览第一条合同主体1.1委托方1.2受托方第二条合同范围与内容2.1建设项目2.2管理事项第三条合同期限3.1开始日期3.2结束日期第四条合同金额与支付方式4.1合同金额4.2支付方式4.3支付时间表第五条受托方的义务与责任5.1建设质量5.2建设进度5.3管理职责第六条委托方的义务与责任6.1提供的条件6.2协助与支持6.3监督与检查第七条合同的变更与解除7.1变更条件7.2解除条件第八条违约责任8.1委托方的违约8.2受托方的违约第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3法律途径第十条保密条款10.1保密内容10.2泄露后果第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决方式第十二条合同的签订与生效12.1签订日期12.2生效条件第十三条其他约定13.1环境影响评估13.2安全生产管理13.3社会责任与公众参与第十四条合同的终止与清算14.1终止条件14.2清算程序第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1委托方1.1.1单位名称：市城市基础设施投资发展有限公司1.1.2单位地址：市区路号1.1.3联系人：X1.1.4联系电话：X1.2受托方1.2.1单位名称：城市建设集团有限公司1.2.2单位地址：市区路号1.2.3联系人：X1.2.4联系电话：X第二条合同范围与内容2.1建设项目2.1.1项目名称：市中心广场改造工程2.1.2项目地点：市中心区2.1.3项目规模：占地面积平方米，总建筑面积平方米2.1.4项目内容：包括广场地面铺装、绿化、照明、公共设施等2.2管理事项2.2.1施工现场管理2.2.2施工进度管理2.2.3施工质量管理2.2.4安全生产管理2.2.5环境保护与污染防治2.2.6项目资料与档案管理第三条合同期限3.1开始日期：2024年1月1日3.2结束日期：2024年12月31日第四条合同金额与支付方式4.1合同金额：人民币万元整（大写：人民币陆佰万元整）4.2支付方式：按工程进度分阶段支付4.3支付时间表：4.3.1合同签订后30日内，支付合同金额的30%4.3.2工程进度达到50%时，支付合同金额的30%4.3.3工程验收合格后，支付合同金额的20%4.3.4剩余的10%作为质量保证金，工程保修期满后支付第五条受托方的义务与责任5.1建设质量5.1.1受托方应按照合同约定的质量标准进行建设，确保项目质量符合相关法律法规及行业标准5.1.2受托方应承担由于施工原因造成的质量问题的修复和整改责任5.2建设进度5.2.1受托方应按照合同约定的工期完成建设任务5.2.2受托方应承担由于自身原因导致工期延误的责任5.3管理职责5.3.1受托方应负责施工现场的安全、环保、质量等工作5.3.2受托方应按照合同约定的管理事项进行管理，确保项目顺利进行第六条委托方的义务与责任6.1提供的条件6.1.1委托方应提供项目建设的土地、规划、环评等相关手续6.1.2委托方应提供项目所需的资金，并按照约定的时间和方式进行支付6.2协助与支持6.2.1委托方应协助受托方办理项目建设的相关手续6.2.2委托方应提供受托方所需的施工图纸、技术资料等6.3监督与检查6.3.1委托方应定期对施工现场进行监督和检查6.3.2委托方应对受托方的建设进度、质量等进行审核，并提出整改意见第八条违约责任8.1委托方的违约8.1.1委托方未按约定时间提供建设资金，导致工程进度延误的，应支付受托方违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同金额的0.5‰。8.1.2委托方未提供施工图纸、技术资料等，导致工程进度延误的，应承担相应的责任。8.2受托方的违约8.2.1受托方未按约定质量标准进行建设，导致质量问题的，应承担修复和整改责任，并支付违约金，违约金计算方式为：按照合同金额的1%计算。8.2.2受托方未按约定工期完成建设任务，导致工期延误的，应支付委托方违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同金额的0.5‰。第九条争议解决9.1协商解决9.1.1双方应在合同履行过程中，积极沟通，协商解决可能出现的争议。9.1.2双方可通过书面形式，提出调解请求，并由双方代表进行协商，达成一致意见。9.2调解解决9.2.1若双方在争议发生后，未能通过协商解决，可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.2.2调解不成的，双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.3法律途径9.3.1双方在合同履行过程中，如发生重大争议，可按照合同约定选择仲裁或诉讼解决。9.3.2双方应按照仲裁委员会或法院的要求，提交相应的证据材料，并按照仲裁委员会或法院的裁决执行。第十条保密条款10.1保密内容10.1.1双方在合同履行过程中，涉及的商业秘密、技术秘密、合同内容等，均应予以保密。10.1.2双方应对对方提供的保密资料进行妥善保管，不得泄露给第三方。10.2泄露后果10.2.1若一方泄露了对方的保密资料，应承担相应的法律责任，赔偿对方的损失。10.2.2泄露方应按照对方的要求，采取措施停止泄露，并消除影响。第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用11.1.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式11.2.1双方在合同中约定，如发生争议，通过协商解决，协商不成的，可以选择调解、仲裁或诉讼解决。第十二条合同的签订与生效12.1签订日期本合同自双方代表签字盖章之日起生效。12.2生效条件12.2.1本合同经双方代表签字盖章后生效。12.2.2双方应按照合同约定，履行各自的义务，确保合同的顺利实施。第十三条其他约定13.1环境影响评估双方应按照相关法律法规，对建设项目进行环境影响评估，并报请有关部门审批。13.2安全生产管理双方应严格按照国家安全生产法律法规，加强施工现场的安全生产管理，确保工程建设安全。13.3社会责任与公众参与双方应积极履行社会责任，加强工程建设的公众参与，及时听取公众意见，确保工程质量和进度。第十四条合同的终止与清算14.1终止条件14.1.1合同到期，双方均未提出异议的，本合同自然终止。14.1.2双方协商一致，可以提前终止合同。14.2清算程序14.2.1合同终止后，双方应共同进行清算，结清各自的债权债务。14.2.2双方应按照合同约定，承担合同终止后的相关责任。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方外，需要参与或协助完成合同约定的部分或全部义务的个体或组织。1.2第三方包括但不限于中介方、咨询方、监理方、施工分包方、材料供应商等。第二条第三方介入的程序与条件2.1甲乙方应在合同中明确第三方介入的条件和程序。2.2甲乙方应与第三方签订相应的补充协议，明确第三方的权利义务。2.3第三方介入需得到甲乙双方的同意，并应在合同中予以确认。第三条第三方的主要义务与责任3.1第三方应按照甲乙双方的约定，完成约定的工作或提供约定的服务。3.2第三方应承担由于自身原因导致的工作质量、进度、安全等方面的责任。3.3第三方应对其工作人员的行为负责，确保其工作人员遵守相关法律法规和合同约定。第四条甲乙方的权利与义务4.1甲乙方应按照合同约定，向第三方支付相应的费用。4.2甲乙方应协助第三方完成合同约定的工作，提供必要的技术资料、施工图纸等。4.3甲乙方应对第三方的工作质量、进度、安全等进行监督和检查，并提出整改意见。第五条第三方介入的变更与解除5.1甲乙双方如需变更或解除与第三方的协议，应协商一致，并签订相应的变更或解除协议。5.2变更或解除协议应明确新的第三方或解除第三方介入后的工作责任和义务。第六条第三方责任限额6.1甲乙双方应与第三方明确责任限额，包括赔偿限额、承担责任的时间范围等。6.2第三方应在责任限额内承担相应的责任，超过责任限额的部分由甲乙双方协商解决。第七条第三方与甲乙方的沟通与协调7.2甲乙双方应定期与第三方召开协调会议，解决合同履行过程中出现的问题。第八条第三方违约的处理8.1第三方未按约定履行义务的，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。8.2第三方违约导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权要求第三方进行赔偿。第九条第三方与甲乙方的争议解决9.1第三方与甲乙方的争议应通过协商解决。9.2若协商不成，双方可选择调解、仲裁或诉讼解决。第十条法律适用与争议解决10.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决方式按照甲乙双方在合同中的约定执行。第十一条合同的签订与生效11.1甲乙双方与第三方签订的补充协议应经甲乙双方代表签字盖章后生效。11.2补充协议生效后，甲乙双方与第三方均应按照补充协议的约定履行各自的义务。第十二条其他约定12.1甲乙双方应与第三方约定，第三方在其职责范围内独立承担责任，不免除甲乙双方根据本合同应承担的责任。12.2甲乙双方应与第三方约定，第三方介入不影响甲乙双方之间的权利义务关系。本部分修正条款自“本合同目录一览”中的第一条至第十二条，对甲乙双方与第三方的权利义务进行了详细界定，确保合同履行过程中各方的权益得到保障。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同主体资质证明附件2：建设项目设计图纸附件3：施工方案和施工进度计划附件4：材料供应合同附件5：施工分包合同附件6：安全生产管理协议附件7：环境保护与污染防治措施附件8：质量保证书附件9：工程验收标准附件10：支付时间表附件11：违约金计算公式附件12：调解协议书附件13：仲裁裁决书附件14：法院判决书附件详细要求和说明：附件1：合同主体资质证明本附件应包括甲乙双方及第三方的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等有效证件的复印件。附件2：建设项目设计图纸本附件应包括建设项目的详细设计图纸，包括但不限于平面图、立面图、剖面图、细部图等。附件3：施工方案和施工进度计划本附件应包括施工方案、施工进度计划及相关施工组织设计，详细说明施工过程中的各项细节。附件4：材料供应合同本附件应包括与材料供应商签订的合同，明确材料供应的种类、数量、质量、价格、交货时间等。附件5：施工分包合同本附件应包括与施工分包商签订的合同，明确分包工程的范围、内容、质量标准、工期等。附件6：安全生产管理协议本附件应包括甲乙双方与第三方签订的安全生产管理协议，明确各方在安全生产方面的责任和义务。附件7：环境保护与污染防治措施本附件应包括环境保护与污染防治的具体措施，包括但不限于废水、废气、固体废弃物的处理方案。附件8：质量保证书本附件应由第三方提供，承诺其施工质量符合相关法律法规和行业标准。附件9：工程验收标准本附件应包括工程验收的标准和程序，明确验收的条件、内容、方法等。附件10：支付时间表本附件应明确合同金额的支付时间表，包括各阶段的支付时间和金额。附件11：违约金计算公式本附件应提供违约金的计算公式，明确违约金的计算方法和金额。附件12：调解协议书本附件应包括调解协议书的样本，用于双方在争议发生后的协商解决。附件13：仲裁裁决书本附件应包括仲裁裁决书的样本，用于双方在争议发生后的仲裁解决。附件14：法院判决书本附件应包括法院判决书的样本，用于双方在争议发生后的诉讼解决。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.未按约定时间完成工程进度2.未按约定质量标准完成工程建设3.未按约定提供材料或设备4.未按约定提供技术支持或服务5.未按约定履行安全、环保等义务6.第三方未按约定完成分包工程责任认定标准：1.违约行为导致工程进度延误的，应支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同金额的0.5‰。2.违约行为导致工程质量问题的，应承担修复和整改责任，并支付违约金，违约金计算方式为：按照合同金额的1%计算。3.违约行为导致工期延误的，应支付委托方违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同金额的0.5‰。4.第三方未按约定完成分包工程的，第三方应承担责任，甲乙双方有权要求第三方支付违约金或进行赔偿。示例说明：如甲乙双方约定第三方应在2024年1月1日至2024年6月3