2024年园林绿化工程设计施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年园林绿化工程设计施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同中所称的“园林绿化工程”定义第二条合同范围及内容2.1工程设计范围2.2工程施工范围2.3工程验收标准第三条合同价格3.1工程设计费用3.2工程施工费用3.3价格调整条款第四条合同履行期限4.1设计期限4.2施工期限4.3工程验收期限第五条乙方义务及责任5.1设计义务5.2施工义务5.3质量保证义务第六条甲方义务及责任6.1提供设计所需资料6.2按时支付合同款项6.3工程验收及监督第七条违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任第八条争议解决8.1双方协商解决8.2提交甲方所在地仲裁委员会仲裁第九条合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件9.2合同变更条件9.3合同解除条件第十条保密条款10.1双方对合同内容保密10.2泄露保密信息的责任第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力事件的应对及责任分配第十二条合同的转让12.1合同不得转让第十三条法律适用及争议解决13.1适用法律13.2争议解决方式第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项14.2附加条款的效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××园林绿化有限公司1.1甲方地址：××省××市××区××路××号1.2乙方名称：×××园林绿化工程设计有限公司1.2乙方地址：××省××市××区××路××号1.3园林绿化工程：指按照本合同约定的设计方案和施工范围，在甲方提供的场地上进行的绿化种植、景观建设、设施安装等系列工作。第二条合同范围及内容2.1工程设计范围：包括园林绿化工程的整体规划、详细设计、施工图设计、施工组织设计等。2.2工程施工范围：按照设计方案进行的绿化种植、景观建设、设施安装等施工活动。2.3工程验收标准：按照我国相关法律法规、行业标准和本合同约定的质量要求进行工程验收。第三条合同价格3.1工程设计费用：人民币××万元整（大写：玖拾玖万元整），乙方应按照甲方要求提供设计成果，并保证设计质量。3.2工程施工费用：人民币××万元整（大写：壹佰万元整），乙方应按照设计方案进行施工，并保证施工质量。3.3价格调整：本合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。第四条合同履行期限4.1设计期限：自合同签订之日起，乙方应在×个月内完成设计工作，并提交设计成果。4.2施工期限：自设计成果批准之日起，乙方应在×个月内完成工程施工。4.3工程验收期限：自工程施工完毕之日起，甲方应在×个月内完成工程验收。第五条乙方义务及责任5.1设计义务：乙方应按照甲方要求，完成设计工作，并保证设计质量。5.2施工义务：乙方应按照设计方案进行施工，并保证施工质量。5.3质量保证义务：乙方应对设计和施工质量负责，如出现质量问题，乙方应负责修复，并承担相应责任。第六条甲方义务及责任6.1提供设计所需资料：甲方应按照乙方要求，及时提供设计所需的相关资料。6.2按时支付合同款项：甲方应按照本合同约定的付款时间，按时支付合同款项。6.3工程验收及监督：甲方应对工程施工进行监督，并在验收期限内完成工程验收。第七条违约责任7.1甲方违约责任：如甲方未按时支付合同款项，应支付乙方违约金，违约金为应付款项的×%。7.2乙方违约责任：如乙方未按照约定完成设计或施工，应支付甲方违约金，违约金为合同金额的×%。第八条争议解决8.1双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。8.2如协商不成，任何一方均有权提交至甲方所在地仲裁委员会进行仲裁。第九条合同的生效、变更与解除9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同的变更：如双方同意对合同内容进行变更，应以书面形式签订补充协议。9.3合同的解除：在合同执行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。第十条保密条款10.1双方应对合同内容及双方之间的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。10.2如泄露保密信息，泄露方应承担相应的法律责任。第十一条不可抗力11.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。11.2遭受不可抗力影响的一方应立即通知对方，并采取合理措施减少损失。第十二条合同的转让12.1本合同不得转让，任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。第十三条法律适用及争议解决13.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2附加条款的效力：本合同及附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。第八条争议解决8.1双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。8.2如协商不成，任何一方均有权提交至甲方所在地仲裁委员会进行仲裁。8.3仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。第九条合同的生效、变更与解除9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同的变更：如双方同意对合同内容进行变更，应以书面形式签订补充协议。9.3合同的解除：在合同执行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。9.4合同解除后，乙方应立即停止施工，并按照甲方要求清理施工现场。第十条保密条款10.1双方应对合同内容及双方之间的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。10.2如泄露保密信息，泄露方应承担相应的法律责任。第十一条不可抗力11.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。11.2遭受不可抗力影响的一方应立即通知对方，并采取合理措施减少损失。11.3不可抗力事件发生后，双方应协商调整合同履行期限和费用。第十二条合同的转让12.1本合同不得转让，任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。12.2未经对方同意，乙方不得将合同义务转包给第三方。第十三条法律适用及争议解决13.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。13.3诉讼过程中，本合同继续有效，双方应继续履行合同义务。第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2附加条款的效力：本合同及附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。14.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.4本合同的附件包括：设计方案、施工图纸、工程量清单等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及责任1.1第三方指本合同执行过程中，除甲乙双方外，涉及到的其他合同主体或个人。1.2第三方介入包括但不限于中介方、监理方、材料供应商、施工分包商等。1.3第三方应按照合同约定或甲乙双方的授权，履行相应的合同义务。第二条第三方介入的程序2.1甲乙双方应在本合同中明确第三方的介入条件和程序。2.2第三方介入前，甲乙双方应达成一致，并签订书面协议，明确第三方的权利和义务。2.3第三方介入时，甲乙双方应履行合同约定的审批程序。第三条第三方责任及限额3.1第三方应对其在合同执行过程中产生的行为负责，并承担相应的法律责任。3.2第三方责任限额：如合同中有明确约定，按照约定执行；如合同中无明确约定，第三方责任限额应根据具体情况协商确定。3.3第三方责任限额的确定因素包括但不限于：第三方资质、合同金额、工程风险等。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方：第三方应按照甲方的要求，履行合同义务，并接受甲方的监督。4.2第三方与乙方：第三方应按照乙方的要求，履行合同义务，并接受乙方的监督。第五条第三方违约处理5.1第三方违约：如第三方未按照合同约定履行义务，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。5.2第三方违约处理：甲乙双方应与第三方协商处理违约事宜，如协商不成，可依法追责。第六条第三方权益保护6.1甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更或解除与第三方的合同。6.2第三方权益受损：如第三方合法权益受损，第三方有权要求甲乙双方承担相应责任。第七条第三方保险及担保7.1第三方应根据合同约定，购买相应的保险，并提供担保。7.2保险及担保的有效期应覆盖合同履行期限。第八条第三方资料保密8.1第三方应遵守本合同的保密条款，对其在合同执行过程中获取的甲乙双方的商业秘密予以保密。8.2第三方泄露保密信息：如第三方泄露保密信息，应承担相应法律责任。第九条第三方退出及替代9.1第三方退出：如第三方未经甲乙双方同意，擅自退出合同，应承担相应违约责任。9.2第三方替代：如第三方无法继续履行合同义务，甲乙双方有权选择合适的替代方。第十条法律适用及争议解决10.1本合同适用中华人民共和国法律。10.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1本合同及附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。11.2本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：设计方案附件二：施工图纸附件三：工程量清单附件四：材料供应合同附件五：施工分包合同附件六：监理合同附件七：保险单据附件八：担保文件附件九：工程验收标准附件十：第三方资质证明附件一：设计方案designscheme本附件包括园林绿化工程的整体规划、详细设计、施工图设计等内容，是乙方进行施工的依据。附件二：施工图纸constructiondrawings本附件包括施工过程中所需的各类图纸，如平面图、立面图、剖面图等，是乙方进行施工的依据。附件三：工程量清单billofquantities本附件详细列出工程所需材料、人工等资源的数量，是双方计算工程成本和支付款项的依据。附件四：材料供应合同materialsupplycontract本附件规定了甲方提供的材料种类、质量、数量、价格等内容，是双方履行合同的依据。附件五：施工分包合同constructionsubcontractingcontract本附件规定了乙方将部分工程分包给其他施工单位的相关内容，包括分包工程的范围、质量、进度等。附件六：监理合同supervisioncontract本附件规定了监理方的职责、权限、监理标准等内容，是监理方进行工程监督的依据。附件七：保险单据insurancedocuments本附件包括第三方为工程购买的保险单据，如建筑工程一切险、第三方责任险等。附件八：担保文件guaranteedocuments本附件包括第三方提供的担保文件，如履约担保、付款担保等。附件九：工程验收标准projectacceptancecriteria本附件详细列出工程验收的标准和流程，是双方进行工程验收的依据。附件十：第三方资质证明thirdpartyqualificationdocuments本附件包括第三方的资质证明文件，如营业执照、资质证书等，以证明第三方的合法经营资格和能力。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按时支付合同款项2.乙方未按照设计方案进行施工3.第三方未按照合同约定履行义务4.任何一方未履行合同约定的审批程序5.任何一方泄露合同内容及商业秘密违约责任认定标准：1.违约金：按照合同金额的一定比例（如5%）计算违约金。2.损害赔偿：根据违约行为造成的实际损失计算损害赔偿金额。3.延长工期：按照合同约定的工期延长天数计算违约责任。示例说明：如甲方未按时支付合同款项，乙方有权要求甲方支付违约金，并按照实际损失要求赔偿。如乙方未按照设计方案进行施工，甲方有权要求乙方按照设计方案进行整改，并延长合同约定的施工期限。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件