2024年度土建项目施工协议格式样本

2024年度土建项目施工协议格式样本版A版本合同目录一览1.合同主体及项目概况1.1甲方名称及代表人1.2乙方名称及代表人1.3项目名称1.4项目地点1.5项目概况2.合同金额与支付方式2.1合同金额2.2支付方式2.3进度款支付比例及时间2.4竣工结算2.5违约金计算方式3.施工期限与进度3.1施工期限3.2施工进度计划3.3延期违约金计算方式4.工程质量与标准4.1工程质量标准4.2验收标准4.3质量保修期5.材料与设备5.1材料供应5.2设备供应5.3材料与设备质量标准6.施工安全6.1安全管理6.2安全事故处理6.3安全防护措施7.环境保护7.1环境保护措施7.2环保责任8.知识产权保护8.1知识产权归属8.2侵权责任9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律途径11.合同的变更与解除11.1变更条件11.2解除条件12.保密条款12.1保密内容12.2泄露责任13.合同的生效、变更与终止13.1生效条件13.2变更条件13.3终止条件14.其他条款14.1不可抗力14.2合同的解释权14.3合同的附件第一部分：合同如下：1.合同主体及项目概况1.1甲方名称及代表人甲方全称为“×××公司”，法定代表人为“×××”。1.2乙方名称及代表人乙方全称为“×××建筑有限公司”，法定代表人为“×××”。1.3项目名称本项目名称为“×××土建项目”。1.4项目地点本项目位于“×××省×××市×××区×××路×××号”。1.5项目概况本项目包括“土建工程、安装工程、装饰工程”等内容，工程规模为“×××平方米”，工程预算金额为“×××万元”。2.合同金额与支付方式2.1合同金额本合同总金额为“×××万元”，具体金额按照实际完成的工程量计算。2.2支付方式支付方式为“银行转账”，甲方按照乙方提交的进度报表予以支付。2.3进度款支付比例及时间进度款支付比例为“已完成工程量的70%”，支付时间为“每个付款周期结束后的10个工作日内”。2.4竣工结算竣工结算时，乙方应向甲方提交完整的工程资料，包括“设计图纸、施工记录、验收报告”等，以便甲方进行审核。2.5违约金计算方式违约金计算方式为：按逾期支付金额的“日利率0.05%”计算，从逾期之日起算至实际支付之日止。3.施工期限与进度3.1施工期限本项目的施工期限为“×××个月”，自合同签订之日起算。3.2施工进度计划乙方应按照甲方要求制定施工进度计划，并报甲方审批。3.3延期违约金计算方式延期违约金计算方式为：按每日工程预算金额的“0.5%”计算，从延期之日起算至实际完工之日止。4.工程质量与标准4.1工程质量标准本工程质量标准应符合“×××国家标准”和“×××行业标准”。4.2验收标准工程验收应按照“×××验收规范”进行，验收不合格的工程，乙方应负责整改。4.3质量保修期本工程的质量保修期为“×××年”，自工程验收合格之日起算。5.材料与设备5.1材料供应乙方应按照设计要求和甲方要求供应工程所需材料。5.2设备供应乙方应按照设计要求和甲方要求供应工程所需设备。5.3材料与设备质量标准材料与设备质量标准应符合“×××国家标准”和“×××行业标准”。6.施工安全6.1安全管理乙方应制定施工安全管理措施，并严格执行。6.2安全事故处理发生安全事故时，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求处理。6.3安全防护措施乙方应采取必要的安全防护措施，确保施工人员的人身安全。8.知识产权保护8.1知识产权归属本合同项下所涉及的发明创造、技术秘密、著作权等知识产权，除法律明确规定属于甲方外，均归乙方所有。8.2侵权责任乙方应保证其提供的设计、技术等不侵犯第三方的知识产权，如发生侵权事件，乙方应承担全部责任。9.违约责任9.1甲方违约责任甲方未按约定支付工程款项的，应支付逾期付款违约金，违约金计算方式按照本合同第2.5条执行。9.2乙方违约责任乙方未按约定完成工程或工程质量不符合约定的，应承担整改、重做等责任，并支付逾期完工违约金，违约金计算方式按照本合同第3.3条执行。10.争议解决10.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中发生的争议。10.2调解解决如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。10.3仲裁解决如调解不成，任何一方均可向合同签订地或有管辖权的人民法院提起诉讼。10.4法律途径任何一方对于对方提出的任何索赔或争议，均有权选择适用中国法律，并有权要求在本合同签订地的人民法院或仲裁机构进行审理。11.合同的变更与解除11.1变更条件任何一方提出变更或解除合同的，均应向对方发出书面通知，并经双方协商一致。11.2解除条件合同的解除应符合双方事先的约定或法律的规定。12.保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。12.2泄露责任如有泄露，泄露方应承担相应的法律责任。13.合同的生效、变更与终止13.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2变更条件合同的变更应经双方协商一致，并以书面形式签订。13.3终止条件合同的终止应符合双方事先的约定或法律的规定。14.其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，遭受不可抗力一方应立即通知对方，并采取合理措施减少损失。14.2合同的解释权本合同的解释权归双方共同所有。14.3合同的附件本合同附件包括“工程设计文件、施工图纸、技术规范”等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件设计说明书施工图纸结构计算书设备选型资料设计变更通知2.施工图纸土建施工图安装施工图装饰施工图施工细部图施工节点图3.技术规范材料技术规范施工工艺规范质量验收规范安全施工规范环保施工规范4.工程量清单土建工程量清单安装工程量清单装饰工程量清单材料设备清单施工机具清单5.工程预算书工程总预算书单位工程预算书材料设备预算书施工费用预算书6.施工组织设计施工组织总设计单位工程施工组织设计施工进度计划施工安全计划施工质量计划7.施工合同的补充协议施工合同变更协议施工合同解除协议施工合同违约处理协议施工合同索赔协议说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定未按约定时间支付工程款项未按约定提供施工场地和施工条件未按约定提供设计图纸和技术规范未按约定履行合同义务的其他行为示例说明：如果甲方未能按合同约定时间支付工程款项，甲方应支付逾期付款违约金，违约金计算方式按照合同第2.5条执行。2.乙方违约行为及责任认定未按约定时间完成工程或工程质量不符合约定未按约定提供材料和设备未按约定采取安全防护措施未按约定履行合同义务的其他行为示例说明：如果乙方未能按合同约定时间完成工程或工程质量不符合约定，乙方应承担整改、重做等责任，并支付逾期完工违约金，违约金计算方式按照合同第3.3条执行。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.知识产权知识产权是指权利人对其智力劳动所创作的成果和经营活动中的标记、信誉所依法享有的专有权利。3.违约金违约金是指当事人