2024年度建设工程协议法律条文汇编

2024年度建设工程协议法律条文汇编版A版本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质1.5工程投资估算2.甲方（建设单位）义务2.1提供施工场地2.2办理相关手续2.3支付工程款项2.4保障施工安全3.乙方（施工单位）义务3.1施工资质3.2施工组织设计3.3工程质量标准3.4工程进度计划3.5安全生产管理4.工程变更4.1变更条件4.2变更程序4.3变更费用4.4变更对工期的影响5.工程验收5.1验收标准5.2验收程序5.3验收资料5.4验收结果处理6.工程保修6.1保修范围6.2保修期限6.3保修责任6.4保修程序7.合同价款7.1合同总价7.2付款方式7.3付款条件7.4价格调整8.违约责任8.1甲方违约8.2乙方违约8.3违约赔偿9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4诉讼解决10.合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同终止11.其他条款11.1保密条款11.2知识产权保护11.3不可抗力11.4合同的转让12.附件12.1工程设计文件12.2施工图纸12.3技术规范12.4相关证书和文件13.合同的签订和备案13.1签订日期13.2签订地点13.3备案程序14.合同正本和副本14.1正本份数14.2副本份数14.3合同文本的保管第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据甲方提供的工程名称，乙方进行施工。1.2工程地点：甲方提供的工程具体地址，乙方在此地进行施工。1.3工程规模：根据甲方提供的工程规模，乙方进行施工。1.4工程性质：根据甲方提供的工程性质，乙方进行施工。1.5工程投资估算：甲方对工程的投资估算为X万元。第二条甲方（建设单位）义务2.1提供施工场地：甲方负责提供乙方施工所需的土地、场地等。2.2办理相关手续：甲方负责办理与工程相关的建设、环保、安全等手续。2.3支付工程款项：甲方按照合同约定的付款方式和时间，向乙方支付工程款项。2.4保障施工安全：甲方负责保障工程现场的施工安全，确保施工人员的人身安全。第三条乙方（施工单位）义务3.1施工资质：乙方应具备国家规定的相应施工资质，并按照资质等级承担施工任务。3.2施工组织设计：乙方根据工程特点和施工要求，编制施工组织设计，并报甲方审批。3.3工程质量标准：乙方应按照国家相关标准和规范，保证工程的施工质量。3.4工程进度计划：乙方根据工程特点和施工要求，编制工程进度计划，并报甲方审批。3.5安全生产管理：乙方应建立健全安全生产管理制度，确保施工现场的安全生产。第四条工程变更4.1变更条件：在合同执行过程中，如发生变更，需经甲方同意，并按照本合同约定的程序进行。4.2变更程序：甲方提出变更需求，乙方进行评估，双方协商确定变更方案，并签订变更协议。4.3变更费用：变更费用根据变更内容，按照合同约定的计价方式进行计算。4.4变更对工期的影响：变更对工期的影响，双方应充分沟通，并合理调整工程进度计划。第五条工程验收5.1验收标准：工程验收应按照国家相关标准和规范进行。5.2验收程序：工程完成后，乙方组织自检，甲方进行初验，双方协商确定验收时间，共同进行验收。5.3验收资料：乙方应提供完整的施工资料、验收资料，以供甲方审查。5.4验收结果处理：验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，乙方应在规定时间内整改，并重新验收。第六条工程保修6.1保修范围：保修范围应包括但不限于工程质量、设备性能、安全隐患等。6.2保修期限：保修期限按照国家规定和合同约定执行。6.3保修责任：乙方对保修期内出现的质量问题负责修复，并承担相应费用。6.4保修程序：甲方发现质量问题，应及时通知乙方，乙方应在规定时间内予以处理。第八条合同价款7.1合同总价：合同总价根据双方确认的工程量、工程单价和合同约定的其他费用确定，具体金额为X万元。7.2付款方式：甲方按照合同约定的付款比例和时间，向乙方支付工程款项。7.3付款条件：付款条件应符合合同约定的工程进度和质量要求。7.4价格调整：合同执行过程中，如遇市场价格波动较大，双方可协商调整价格。第九条违约责任8.1甲方违约：甲方未按约定履行合同义务，应承担违约责任，向乙方支付违约金。8.2乙方违约：乙方未按约定履行合同义务，应承担违约责任，向甲方支付违约金。8.3违约赔偿：违约金的具体金额和赔偿方式，双方应签订补充协议。第十条争议解决9.1协商解决：双方在合同履行过程中发生争议，应通过协商解决。9.2调解解决：协商不成时，双方可向相关机构申请调解。9.3仲裁解决：调解不成时，双方同意将争议提交仲裁委员会仲裁。9.4诉讼解决：仲裁不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条其他条款10.1保密条款：双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密。10.2知识产权保护：乙方应保护甲方提供的工程设计、技术资料等知识产权。10.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解决。10.4合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。第十二条合同的签订和备案11.1签订日期：合同签订日期为双方签字或盖章之日起。11.2签订地点：合同签订地点为甲方指定的地点。11.3备案程序：合同签订后，双方按照法律规定进行备案。第十三条合同正本和副本12.1正本份数：合同正本一式肆份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。12.2副本份数：合同副本一式肆份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。12.3合同文本的保管：双方应妥善保管合同文本，确保文本的真实、完整。第十四条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件：合同自双方签字或盖章之日起生效。13.2合同变更：合同变更应签订书面补充协议，经双方确认后生效。13.3合同终止：合同终止应符合法律规定和合同约定。13.4合同终止后的处理：合同终止后，乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作，并办理相关手续。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件详细要求：包括工程的设计图纸、设计说明书、设计计算书等相关设计文件。附件说明：工程设计文件应符合国家相关标准和规范，并满足施工要求。附件2：施工图纸详细要求：包括施工图纸、施工详图、施工工艺图等相关施工文件。附件说明：施工图纸应明确施工要求、施工方法、施工标准等内容。附件3：技术规范详细要求：包括工程所需的技术规范、操作规程、安全规程等相关技术文件。附件说明：技术规范应符合国家相关标准和规范，并指导施工过程。附件4：相关证书和文件详细要求：包括乙方施工资质证书、相关人员的资格证书、安全生产许可证等相关证书和文件。附件说明：相关证书和文件应证明乙方的施工能力和合法性。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定履行合同义务，如未按时支付工程款项、提供施工场地等。示例说明：如果甲方未能在约定的时间内支付工程款项，乙方有权暂停施工，并按照合同约定的违约金比例向甲方追讨逾期付款的违约金。2.乙方未按约定履行合同义务，如未按质量标准施工、未按时完成工程等。示例说明：如果乙方未能在约定的时间内完成工程，甲方有权要求乙方支付逾期竣工的违约金，并有权要求乙方按照合同约定的质量标准进行整改。3.双方未履行合同约定的保密义务，泄露合同内容和商业秘密。示例说明：如果甲方未经乙方同意，泄露了合同中的商业秘密，乙方有权要求甲方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。责任认定标准：1.违约金：根据合同约定的违约金比例进行计算。2.损失赔偿：根据实际损失金额进行赔偿，包括直接损失和间接损失。3.整改措施：违约方应采取整改措施，确保合同履行。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。示例说明：如果工程因不可抗力原因导致无法按时完成，双方应协商调整工程进度和合同履行。2.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的权利和义务。示例说明：甲方应按照合同约定提供施工场地，乙方应按照合同约定进行施工。3.合同解除：指合同双方依法解除合同关系的行为。示例说明：如果甲方严重违约，