2024年工程监理与施工协作专约

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程监理与施工协作专约本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程预算2.监理职责2.1监理范围2.2监理内容2.3监理机构2.4监理人员的资质要求3.施工协作3.1施工单位3.2施工期限3.3施工质量标准3.4施工安全4.合同价格4.1监理费用4.2施工费用4.3支付方式4.4支付时间表5.合同期限5.1开始日期5.2结束日期5.3提前终止条件6.违约责任6.1监理方的违约行为6.2施工方的违约行为6.3违约赔偿7.争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律途径8.合同的生效、变更与解除8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同解除9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3泄密责任10.合同的转让10.1转让条件10.2转让程序10.3转让方的义务11.适用法律11.1合同适用的法律11.2争议解决的适用法律12.其他条款12.1不可抗力12.2合同的完整性12.3通知与送达12.4合同的语文版本13.附件13.1监理计划13.2施工计划13.3工程图纸13.4其他相关文件14.签署页14.1甲方（业主）签署页14.2乙方（监理方）签署页14.3丙方（施工方）签署页第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024年某工程项目1.2工程地点：位于省市区1.3工程规模：本项目为平方米，包括等建筑物及配套设施1.4工程预算：工程预算总金额为人民币万元，具体金额按实际发生额进行调整。第二条监理职责2.1监理范围：本项目施工全过程监理，包括施工方案、施工进度、工程质量、安全生产等方面。2.2监理内容：监理单位应按照合同约定和国家相关法律法规，对施工过程进行全面监督管理，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。2.3监理机构：监理单位应设立项目监理部，配置具有相应资质的监理人员，负责本项目的监理工作。2.4监理人员的资质要求：监理人员应具备国家规定的相应专业资质，且有丰富的工程监理经验。第三条施工协作3.1施工单位：甲方指定乙方为施工单位，负责本项目的施工工作。3.2施工期限：本项目施工期限为个月，自监理工程师签发开工令之日起计算。3.3施工质量标准：施工质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。3.4施工安全：乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全防护工作，确保施工过程中的安全。第八条合同价格8.1监理费用：监理费用为人民币万元，根据合同约定的监理范围和内容计算。8.2施工费用：施工费用为人民币万元，根据实际完成的工程量计算。8.3支付方式：甲方按合同约定的付款进度，通过银行转账的方式支付乙方费用。8.4支付时间表：甲方应在每月25日前支付当月的监理和施工费用。第九条合同期限9.1开始日期：合同自双方签署之日起生效。9.2结束日期：工程监理和施工工作全部完成后，经甲方验收合格，合同即告结束。9.3提前终止条件：如因不可抗力或其他特殊原因导致合同无法继续履行，双方可协商提前终止合同。第十条违约责任10.1监理方的违约行为：如监理方未能按照合同约定履行监理职责，甲方有权要求监理方承担违约责任。10.2施工方的违约行为：如施工方未能按照合同约定完成施工任务或存在质量问题，甲方有权要求施工方承担违约责任。10.3违约赔偿：违约方应向守约方支付违约金，违约金为合同金额的10%。第十一条争议解决11.1协商解决：双方应通过友好协商解决合同争议。11.2调解解决：如协商不成，双方可向相关调解机构申请调解。11.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。11.4法律途径：如仲裁不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。12.3泄密责任：如发生泄密事件，泄密方应承担相应的法律责任。第十三条合同的转让13.1转让条件：经双方同意，且受让人具备相应的资质和能力。13.2转让程序：双方签订转让协议，并报相关主管部门备案。13.3转让方的义务：转让方应对受让人承担合同责任。第十四条适用法律14.1合同适用的法律：本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议解决的适用法律：如双方在争议解决方式中选择仲裁，则适用仲裁机构所在地法律。第十五条其他条款15.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方可协商解决。15.2合同的完整性：本合同及其附件为双方完整的意思表示，取代了之前所有的谈判和协议。15.3通知与送达：双方可通过书面形式或其他有效方式进行通知和送达。15.4合同的语文版本：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正16.第三方介入16.1定义：第三方是指除甲方、乙方和丙方之外，根据本合同约定或未经约定但实际参与合同履行过程的自然人、法人和其他组织。16.2第三方责任：第三方介入本合同履行过程中，如因其原因导致合同无法履行或造成损失，第三方应承担相应责任。16.3第三方选择：甲方、乙方和丙方应共同协商选择合适的第三方，并确保第三方具备相应资质和能力。16.4第三方权利：第三方根据本合同约定享有权利，包括但不限于获得合同约定的费用支付、参与合同履行等。16.5第三方义务：第三方应按照本合同约定履行义务，并承担因违约导致的损失赔偿责任。17.第三方介入的额外条款及说明17.1第三方介入程序：甲方、乙方和丙方应在本合同中明确第三方介入的程序，包括第三方选择的条件、方式、时间等。17.2第三方责任限额：甲方、乙方和丙方应根据合同履行过程中第三方的角色和责任，约定第三方的责任限额。17.3第三方权益保护：甲方、乙方和丙方应确保第三方的合法权益得到保护，包括但不限于合同履行、费用支付等。17.4第三方退出机制：甲方、乙方和丙方应在本合同中约定第三方的退出机制，包括第三方退出的条件、程序、责任等。18.第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲方：第三方介入本合同履行过程中，不代表甲方放弃对乙方和丙方的权利要求。18.2第三方与乙方：第三方介入本合同履行过程中，不代表乙方放弃对甲方和丙方的权利要求。18.3第三方与丙方：第三方介入本合同履行过程中，不代表丙方放弃对甲方和乙方的权利要求。19.第三方责任划分19.1第三方责任划分原则：第三方介入本合同履行过程中，其责任划分应按照合同约定、法律规定和公平原则进行。19.2第三方责任承担：第三方应承担因其违约、侵权或其他原因导致的损失赔偿责任。19.3甲乙丙方责任承担：甲方、乙方和丙方在第三方介入过程中，应承担因其违约、侵权或其他原因导致的损失赔偿责任。20.第三方介入的合同修订20.1第三方介入本合同，需经甲方、乙方和丙方共同协商一致，并在合同中予以明确。20.2第三方介入导致合同内容变更，各方应签署补充协议或修订合同，并报相关主管部门备案。20.3第三方介入不影响甲方、乙方和丙方之间的合同权利和义务。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入引起的争议，应通过协商解决。21.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁或向合同签订地人民法院提起诉讼。21.3第三方介入引起的争议，不影响其他条款的履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸附件2：施工计划附件3：监理计划附件4：工程预算附件5：合同履行过程中的变更协议附件6：第三方选择的评估报告附件7：第三方介入协议附件8：支付时间表附件9：违约金计算公式附件10：争议解决过程中的调解书附件11：仲裁裁决书附件12：法院判决书附件详细要求和说明：附件1：工程图纸应详细展示工程的设计、构造、尺寸、材料等要素，并符合国家相关标准和规定。附件2：施工计划应包括施工进度、施工方法、施工人员配置、施工材料供应等详细计划。附件3：监理计划应包括监理范围、监理内容、监理人员配置、监理工作时间等详细计划。附件4：工程预算应详细列出工程项目的各项费用，包括材料费、人工费、设备费等。附件5：合同履行过程中的变更协议应详细记录合同变更的内容、时间、原因等。附件6：第三方选择的评估报告应评估第三方的资质、能力、信誉等方面，并提供评估依据。附件7：第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务以及与其他方的关系。附件8：支付时间表应详细列出支付的时间、金额、支付条件等。附件9：违约金计算公式应明确违约金的计算方法，如有递增或递减等。附件10：争议解决过程中的调解书应详细记录调解的过程、结果和相关方的权利义务。附件11：仲裁裁决书应详细记录仲裁的过程、结果和相关方的权利义务。附件12：法院判决书应详细记录法院审判的过程、结果和相关方的权利义务。说明二：违约行为及责任认定：违约行为示例：1.甲方未按约定时间支付监理费用。2.乙方未按约定时间完成施工任务。3.丙方未按约定时间提供施工材料。4.第三方未按约定履行其职责。违约责任认定标准：1.违约金支付：按照附件9中的违约金计算公式计算违约金。2.损害赔偿：根据违约行为导致的实际损失进行赔偿，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、名誉损失等。3.合同解除：违约方违约行为严重影响到合同的履行，守约方有权解除合同。4.违约方的其他责任：包括但不限于承担因违约导致的诉讼费用、仲裁费用、鉴定费用等。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克